Резолютивная часть решения от 5 сентября 2017 г. по делу № А12-21374/2017

1

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград «06» сентября 2017 г. Дело № А12-21374/20117

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Е.С. Мойсеевой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Скороваровой Ю.А, рассмотрев в рассмотрев в судебном материалы искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Волгоградское Строительное Управление-77» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сервис Черноземья Плюс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 2 313 451 руб. 30 коп.,

при участии в заседании: от истца – ФИО1, доверенность от 03.07.2017г. от ответчика – ФИО2, доверенность от 30.06.2017г., после перерыва не явился.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 71, 110, 169-170 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Уточнение иска в части уменьшения суммы неустойки принять.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сервис Черноземья Плюс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Волгоградское Строительное Управление-77» неустойку в размере 2 273 353,73 руб., государственную пошлину в размере 34 367 руб.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Волгоградское Строительное Управление-77» справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины на сумму 201 руб.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Волгоградской области, в установленные законом порядке и сроки.

Судья Е.С.Мойсеева