Резолютивная часть решения от 31 мая 2022 г. по делу № А63-20889/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А63-20889/2021
г. Ставрополь
26 мая 2022 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Санкт-Петербург к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал строй», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Минеральные Воды о взыскании 6 421 497 руб. 58 коп. неустойки, в том числе 1 342 500 руб. 93 коп. пени по договору подряда № 03-ГР-4702-20 от 28.09.2020, 2 456 537 руб. 54 коп. пени по договору подряда № 03-ГР-4703-20 от 28.09.2020, 2 622 459 руб. 11 коп. пени по договору подряда № 03-ГР-4704-20 от 28.09.2020.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капитал строй», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Минеральные Воды, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть», ОГРН <***>, ИНН <***>, <...> 421 497 руб. 58 коп. неустойки, 55 107 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Н.В. Демкова