СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 декабря 2023 г. по делу № А33-7201/2023

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве

1210/2023-195960(1)

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

12 декабря 2023 года

по делу А33-7201/2023 Красноярск

12 декабря 2023 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Восход БТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) передать обществу с ограниченной ответственностью «Строй- Енисей» (ИНН <***>, ОГРН <***>) объекты долевого строительства:

- однокомнатную квартиру № 104, в соответствии с проектом состоящую из гостиной 27,22 кв.м., кухни 11,77 кв.м., совмещенного санузла 4,86 кв.м., прихожей 9,18 кв.м., лоджии 2,44 кв.м., общей площадью 53.03 кв.м., площадью с учетом площади лоджии 55,47 кв.м., расположенную в 1-ом подъезде на 16-ом этаже 20-этажного многоквартирного жилого дома с инженерным обеспечением, расположенного по строительному адресу: г. Красноярск, Советский район, переулок Светлогорский, 10 «Г» общей площадью 10310,12 кв.м, высотой 63.84 м., 1 подземный этаж, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400056:4608 общей площадью 3142,00 кв.м. по адресу: г. Красноярск, Советский район, переулок Светлогорский, 10 «Г», по акту приема-передачи;

- однокомнатную квартиру № 112, в соответствии с проектом состоящую из гостиной 27,22 кв.м., кухни 11,77 кв.м., совмещенного санузла 4,86 кв.м., прихожей 9,18 кв.м., лоджии 2,44 кв.м., обшей площадью 53,03 кв.м., площадью с учетом площади лоджии 55,47 кв.м.. расположенную в 1-ом подъезде на 17-ом этаже 20-этажного многоквартирного жилого дома с инженерным обеспечением, расположенного по строительному адресу: г. Красноярск, Советский район, переулок Светлогорский, 10 «Г» общей площадью 10310,12 кв.м, высотой 63,84 м., I подземный этаж, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400056:4608 общей площадью 3142,00 кв.м., по адресу: г. Красноярск, Советский район, переулок Светлогорский, 10 «Г», по акту приема-передачи.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Восход БТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Енисей» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 138 813 руб. 68 коп. неустойки, а также неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора № 104, 112/19 участия в долевом строительстве от 14.10.2019 за каждый день просрочки, за период с 01.07.2023 по день фактической передачи объектов долевого строительства, взыскать 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, взыскать в доход федерального бюджета 5 164 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья И.С. Нечаева