СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 30 августа 2023 г. по делу № А41-31681/2023

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

39_14426300

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-31681/23
30 августа 2023 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

АО «Мособлэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО «Мособлэнерго Инжиниринг» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 2 102 994 рублей 00 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, за период с 31.08.2022 по 10.04.2023 в размере 96 910 рублей 57 копеек, начисленных на сумму неосновательного обогащения в размере 2 102 994 рублей 00 копеек, неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 07.12.2021 № 571/21-ДКС за период с 07.05.2022 по 15.08.2022 в размере 708 007 рублей 98 копеек, процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму подлежащего возврату неосновательного обогащения в размере 2 102 994 рублей 00 копеек, за период с 11.04.2023 по дату фактической оплаты долга,

при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «Мособлэнерго Инжиниринг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО «Мособлэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму неосновательного обогащения в размере 2 102 994 рублей 00 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, за период с 31.08.2022 по 10.04.2023 в размере 96 910 рублей 57 копеек, начисленные на сумму неосновательного обогащения в размере 2 102 994 рублей 00 копеек, неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда от 07.12.2021 № 571/21-ДКС за период с 07.05.2022 по 15.08.2022 в размере 708 007 рублей 98 копеек, проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму подлежащего возврату неосновательного обогащения в размере 2 102 994 рублей 00 копеек, за период с 11.04.2023 по дату фактической оплаты долга, расходы по уплате государственной пошлины в размере 37 540 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова