Резолютивная часть решения от 1 мая 2024 г. по делу № А41-102300/2023

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-102300/23
02 мая 2024 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.Ю. Цыганковой

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению АО «Строительный Холдинг Тезис» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ИП ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) о взыскании задолженности, неустойки, процентов, судебных расходов по оплате государственной пошлины

при участии в заседании лиц согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области

РЕШИЛ

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ИП ФИО2 в пользу АО «Строительный Холдинг Тезис» задолженность по возврату неотработанных авансов по договорам субподряда № ВЛК170223суб-001 от 17.02.2023г., № ВЛК310323суб-004 от 31.03.2023г., № ВЛК090623суб-001 от 09.06.2023г. в сумме 6 207 230,24 руб.,

договорную неустойку за просрочку выполнения работ по договорам субподряда № ВЖ170223суб-001 от 17.02.2023г., № ВЛК310323суб-004 от 31.03.2023г.,

№ ВЛК090623суб-001 от 09.06.2023г. в сумме 133 356, 45 руб.,

проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму

6 207 230, 24 руб. руб. за период с 13.09.2023г. по 23.10.2023г. в размере 89 792, 27 руб.,

проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму

6 207 230, 24 руб. руб. за период с 24.10.2023г. по день исполнения обязательства по оплате денежных средств,

расходы по уплате государственной пошлины в сумме 55 152, 00 руб. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Судья Т.Ю. Цыганкова