Решение от 24 июня 2019 г. по делу № А40-52811/2019

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-52811/19-105-296
24 июня 2019 года
г.Москва



Резолютивная часть решения объявлена 11 июня 2019 года

Полный текст решения изготовлен 24 июня 2019 года


Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола помощником судьи Байкуловым О.Р.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНА" (300012 <...> ОФИС 208, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 31.03.2011, ИНН: <***>)

ответчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСК" (105005, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК АПТЕКАРСКИЙ, ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 4, ЭТАЖ П ЧАСТЬ КОМНАТЫ 5 , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.02.2015, ИНН: <***>)

Третье лицо: ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Аккорд Спецстрой».

О взыскании 1 374 655 руб. основного долга по договору субподряда №623УСК/01-04/18 от 13.07.2018г., суммы основного долга в размере 3 365 714 руб. по договору субподряда №23УСК/01-04/18 от 05.08.2018г.

При участии:

от истца – ФИО1 паспорт., ФИО2 (доверенность №3 от 11.04.2019)

от ответчика - ФИО3 дов. от15.01.2018г, ФИО4 (выписка из ЕГРЮЛ)

от ГБУ «Автомобильные дороги» - не явился, извещен.

от ООО «Аккорд Спецстрой». – не явился, извещен.

У С Т А Н О В И Л:

ООО «МАГНА» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО «УСК» о взыскании 1 374 655 руб. основного долга по договору субподряда №623УСК/01-04/18 от 13.07.2018г., суммы основного долга в размере 3 365 714 руб. по договору субподряда №23УСК/01-04/18 от 05.08.2018г.

Истец мотивирует свои требования тем, что ответчиком не оплачены выполненные работы в полном объеме, в связи с чем, истец вынужден обратиться с данным иском в суд.

Определением от 18 апреля 2019 г., привлечены в порядке ст. 51 АПК РФ в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Аккорд Спецстрой».

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам изложенным в отзыве, заявил о фальсификации доказательств, представил встречное исковое заявление о взыскании 2 971 314 руб. неустойки, убытков в размере 5 223 955 руб. 15 коп.

Отдельным определением от 11 июня 2019 года, в порядке ст. 132 АПК РФ, встречное исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСК" возвращено.

Суд, осудив заявление представителя заявителя о фальсификации доказательств в порядке ст. 159 АПК РФ, руководствуясь ст. 185 АПК РФ, определил: указанное заявление в порядке ст. 161 АПК РФ рассмотрению не подлежит, поскольку приведенные в обоснование этого заявления обоснования не свидетельствуют о возбуждении спора о подложности, а представляют собой по существу наличие отрицания фактов, изложенных в представленных документах. Утверждение заявителя о том, что доказательство не соответствует действительности само по себе не свидетельствует о подложности представленного доказательства.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие третьих лиц, надлежащим образом извещенных о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца и ответчика, оценив представленные доказательства, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Как следует из материалов дела, «13» июля 2018 г. между ООО «УСК» (Подрядчик) и ООО «МАГНА» (Субподрядчик) был заключен договор субподряда №623УСК/01-04/18. Согласно п. 1.1. Договора, Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить собственными силами и за свой счет, с использованием собственных материалов, инженерно-производственный комплекс работ по текущему ремонту 1 асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети Северного административного округа города Москвы в 2018 году (далее - Роботы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее Техническое задание), а Подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Согласно п.2.1. Договора цена настоящего Договора (далее - Цена Договора) включает НДС 18% и согласовывается Сторонами в Сметном расчете (Приложение №2.1. к настоящему Договору) исходя из предполагаемого объема Работ, согласно списку объектов. Единичные расценки конкретным видам Работ, указанные в Сметном расчете, являются твердыми и изменению не подлежат. Окончательная цена Договора определяется как стоимость фактически выполненных Субподрядчиком объемов Работ на основании подписанных Актов приемкивыполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период (форма №КС-3). Предельная (максимальная) цена Договора составляет 5 601 240,00 руб. (пять миллионов шестьсот одна тысяча двести сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 854 426,44 руб.

Согласно п.2.6. Договора Подрядчик оплачивает работы Субподрядчика на основании подписанных Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору), а также предоставления Субподрядчиком счета на оплату и счета-фактуры в течение 50 (пятидесяти) банковских дней с даты подписания указанных документов Сторонами. Оплата работ Подрядчиком Субподрядчику производится только после их полной приемки и оплаты Заказчиком (ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги»), а также предоставления Субподрядчиком полного комплекта отчетной документации, указанной в п.4.2. Договора.

Согласно п.3.1. Договора Стороны установили следующие сроки выполнения работ по Договору:

- начало выполнения работ - «13» июля 2018г.;

- окончание выполнения работ - «30» июля 2018г.

Согласно п. 3.3. Субподрядчик вправе досрочно выполнить Работы по согласованию с Подрядчиком.

Кроме того, Сторонами дополнительно к Работам, предусмотренным Договором, заключено Дополнительное соглашение №1/1 от 26.07.2018г., согласно которого Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить собственными силами и за свой счет, с использованием собственных материалов, инженерно-производственный комплекс работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети Северного административного округа Москвы в 2018 году (далее Работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению), стоимостью и в сроки, установленными Сметным расчетом (Приложение №2, 2.1. к настоящему Дополнительному соглашению).

Согласно Приложению №2 к Дополнительному соглашению №1 срок начало работ 03.08.2018г., окончание работ 25.08.2018г.

Согласно п.2 Технического задания (Приложение №1) и Приложение 2.1. начальная (максимальная) цена Дополнительного соглашения равна 4 224 140,00 (четыре миллиона двести двадцать четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 644 360,34 руб.

Кроме того, Стороны заключили Дополнительное соглашение №2 от 10.09.2018г., согласно п.1 данного соглашения Стороны внесли изменение в п.2.5. Договора и изложили его в следующем порядке: «На основании выставленного Субподрядчиком счета Подрядчик вправе перечислить аванс в размере до 70% цены Договора, указанной в п.2.1. Оплата выполненных Работ производится с удержанием суммы перечисленного аванса на основании оформленных Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3».

Руководствуясь условиями Договора, Дополнительного соглашения №1/1 и Дополнительного соглашения №2 Подрядчик перечислил в адрес Субподрядчика аванс в следующем размере:

-по Договору: п/п №11750 от 18.07.2018 на сумму 1 000 000,00 руб.; п/п №13 от 26.07.2018 на сумму 1 000 000,00 руб.; п/п №17 от 02.08.2018 на сумму 500 000,00 руб.; п/п №20 от 07.08.2018 на сумму 1 000 000,00 руб.; п/п №3 от 14.09.2018 на сумму 35 402,00 руб. Итого был перечислен аванс по Договору на сумму 3 535 402,00 руб.;

-по Дополнительному соглашению №1/1: п/п №28 от 13.08.2018 на сумму 800 000,00 руб.; п/п №57 от 03.09.2018 на сумму 400 000,00 руб.; п/п №61 от 05.09.2018 на сумму 600 000,00 руб.; п/п №4 от 14.09.2018 на сумму 1 156 898,00 руб. Итого был перечислен аванс по Дополнительному соглашению №1/1 на сумму 2 959 898,00 руб.

Всего по Договору и Дополнительному соглашению №1/1 Подрядчик перечислил аванса на сумму 6 495 300,00 руб.

Согласно п.2.6. Приложения №1 (Техническое задание) к Договору и Дополнительному соглашению №1/1 - до начала выполнения комплекса работ, предусмотренных Техническим заданием, Подрядчик обязан получить от Заказчика задание на выполнение работ, в котором указывается:

-перечень объектов улично-дорожной сети, подлежащих ремонту;

-предварительные сведения о границах проведения работ и объемах работ по каждому объекту ремонта;

-сведения об имеющихся на объекте подтоплениях.

Согласно предоставленным в адрес Субподрядчика документов в рамках Договора и Дополнительного соглашения №1/1 работы выполнялись на объектах:

<...> стоимостью 2 127 580,80 руб.

<...> стоимостью 3 130 521,80 руб.

<...> до в/ч, стоимостью 1 462 019,20 руб.

<...>, стоимостью 206 206,20 руб.

<...>, стоимостью 940 627,00 руб.

итого 7 866 955,00 руб.

Иных заявок на выполнение работ в рамках Договора и Дополнительного соглашения №1/1 от Подрядчика не поступало.

ООО «МАГНА» выполнило весь объем работ согласно Договора и Дополнительного соглашения №1/1 о чем уведомило Подрядчика:

Письмом исх.№30/07/18-М1 от 30.07.2018г. уведомило ООО «УСК» о том, что все работы по ремонту участка, расположенного по адресу: <...> выполнены в полном объеме и с требуемым качеством. Фактическая дата завершения работ 30.07.2018г. Письмом №31/07/18-М2 от 31.07.2018г. в адрес ООО «УСК» направлен комплект документов по ремонту участка, расположенного по адресу: ул. Лизы ФИО5, а именно: реестр актов освидетельствования скрытых работ; Акты освидетельствования скрытых работ; исполнительная схема фактически выполненных работ; накладная на отпуск материалов по форме М-15; талоны на вывоз асфальтобетонной крошки; акт расходы материалов. Письмом №31/07/18-М3 от 31.07.2018г. в адрес ООО «УСК» были направлены следующие документы по ремонту участка по адресу <...>: акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 2 127 580,80 руб.; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 2 127 580,80 руб.; счет-фактура; счет на оплату. Вышеуказанный пакет документов был получен уполномоченным представителем ООО «УСК», о чем есть соответствующая отметка на сопроводительных письмах от 31.07.2018г.

Письмом исх.№09/08/18-М1 от 09.08.2018г. уведомило ООО «УСК» о том, что все работы по ремонту участка, расположенного по адресу: <...> выполнены в полном объеме и с требуемым качеством. Фактическая дата завершения работ 09.08.2018г. Письмом №10/08/18-М2 от 10.08.2018г. в адрес ООО «УСК» направлен комплект документов по ремонту участка, расположенного по адресу: Мирской переулок, а именно: реестр актов освидетельствования скрытых работ; Акты освидетельствования скрытых работ; исполнительная схема фактически выполненных работ; накладная на отпуск материалов по форме М-15; талоны на вывоз асфальтобетонной крошки; акт расходы материалов. Письмом №10/08/18-М3 от 10.08.2018г. в адрес ООО «УСК» были направлены следующие документы по ремонту участка по адресу <...>: акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 1 284 800,00 руб.; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 1 284 800,00 руб.; счет-фактура; счет на оплату. Вышеуказанный пакет документов был получен уполномоченным представителем ООО «УСК», о чем есть соответствующая отметка на сопроводительных письмах от 10.08.2018г.

Письмом исх.№20/08/18-М1 от 20.08.2018г. уведомило ООО «УСК» о том, что все работы по ремонту участка, расположенного по адресу: г.Москва, проезд от Хорошевского шоссе к в/ч выполнены в полном объеме и с требуемым качеством. Фактическая дата завершения работ 18.08.2018г. Письмом №21/08/18-М2 от 21.08.2018г. в адрес ООО «УСК» направлен комплект документов по ремонту участка, расположенного по адресу: проезд от Хорошевского шоссе к в/ч, а именно: реестр актов освидетельствования скрытых работ; Aкты освидетельствования скрытых работ; исполнительная схема фактически выполненных работ; накладная на отпуск материалов по форме М-15; талоны на вывоз асфальтобетонной крошки; расходы материалов. Письмом №21/08/18-М3 от 21.08.2018г. в адрес ООО «УСК» были направлены следующие документы по ремонту участка по адресу г.Москва, проезд от Хорошевского шоссе к в/ч: акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 1 462 019,20 руб.; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 1 462 019,20 руб.; счет-фактура; счет на оплату. Вышеуказанный пакет документов был получен уполномоченным представителем ООО «УСК», о чем есть соответствующая отметка на сопроводительных письмах от 21.08.2018г.

Письмом исх.№23/08/18-М1 от 23.08.2018г. уведомило ООО «УСК» о том, что все работы по ремонту участка, расположенного по адресу: <...> вл.20 выполнены в полном объеме и с требуемым качеством. Фактическая дата завершения работ 23.08.2018г. Письмом №24/08/18-М2 от 24.08.2018г. в адрес ООО «УСК» направлен комплект документов по ремонту участка, расположенного по адресу: ул.Петрозаводская, вл.20, а именно: реестр актов освидетельствования скрытых работ; Акты освидетельствования скрытых работ; исполнительная схема фактически выполненных работ; накладная на отпуск материалов по форме М-15; талоны на вывоз асфальтобетонной крошки; акт расходы материалов. Письмом №224/08/18-М3 от 24.08.2018г. в адрес ООО «УСК» были направлены следующие документы по ремонту участка по адресу <...> вл.20: акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 940 627,00 руб.; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 940 627,00 руб.; счет-фактура; счет на оплату. Вышеуказанный пакет документов был получен уполномоченным представителем ООО «УСК», о чем есть соответствующая отметка на сопроводительных письмах от 24.08.2018г.

Письмом исх.№27/08/18-М1 от 27.08.2018г. уведомило ООО «УСК» о том, что все работы по ремонту участка, расположенного по адресу: <...> вл.32 выполнены в полном объеме и с требуемым качеством. Фактическая дата завершения работ 26.08.2018г. Письмом №28/08/18-М2 от 28.08.2018г. в адрес ООО «УСК» направлен комплект документов по ремонту участка, расположенного по адресу: ул.Петрозаводская, вл.32, а именно: реестр актов освидетельствования скрытых работ; Акты освидетельствования скрытых работ; исполнительная схема фактически выполненных работ; накладная на отпуск материалов по форме М-15; талоны на вывоз асфальтобетонной крошки; акт расходы материалов. Письмом №228/08/18-М3 от 28.08.2018г. в адрес ООО «УСК» были направлены следующие документы по ремонту участка по адресу <...> вл.32: акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 206 206,20 руб.; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 206 206,20 руб.; счет-фактура; счет на оплату. Вышеуказанный пакет документов был получен уполномоченным представителем ООО «УСК», о чем есть соответствующая отметка на сопроводительных письмах от 28.08.2018г.

Согласно п.4.4. Договора не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения от Субподрядчика документов, указанных в настоящей статье Договора, Подрядчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Субподрядчику подписанный Подрядчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения или акт с перечнем выявленных остатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Подрядчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Субподрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Подрядчиком, устранить указанные недостатки / произвести доработки за свой счет.

При рассмотрении Подрядчиком результата работ в адрес Субподрядчика поступили предписания со стороны ООО «Аккорд Спецстрой» (Заказчик работ) на устранение недостатков №16/26/10-18 от 26.10.2018 (ул.Петрозаводская, вл.20) и №17/26/10-18 от 26.10.2018 (ул.Петрозаводская, вл.32).

ООО «МАГНА» в указанные в вышеуказанных предписаниях сроки устранил все замечания и направил в адрес Подрядчика акты проверки исполнения предписания об устранении замечаний №16/29/10-18 от 29.10.2018 и №17/29/10-18 от 29.10.2018. Кроме того в адрес Подрядчика были направлены акты с отметкой об устранении всех замечаний подписанные приемочной комиссией со стороны ОАТИ Дорожная инспекция г.Москвы, ГКУ «Экспертавтодор», ГБУ «Автомобильные Дороги» и ООО «Аккорд Спецстрой».

Иных замечаний со стороны Подрядчика в адрес Субподрядчика не поступало. В нарушение п.4.4. Договора Подрядчик до настоящего времени не подписал и не направил в адрес Субподрядчика акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

«05» августа 2018 г. между ООО «УСК» (Подрядчик) и ООО «МАГНА» (Субподрядчик) был заключен договор субподряда №23УСК/01-04/18 (далее по тексту - Договор). Согласно п. 1.1. Договора, Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить собственными силами и за свой счет, с использованием собственных материалов, инженерно-производственный комплекс работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети Западного административного округа города Москвы в 2018 году (далее - Роботы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) (Техническое задание), а Подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Согласно п.2.1. Договора цена настоящего Договора (далее - Цена Договора) включает НДС 18% и согласовывается Сторонами в Сметном расчете (Приложение №2.1. к настоящему договору) исходя из предполагаемого объема Работ, согласно списку объектов. Единичные расценки конкретным видам Работ, указанные в Сметном расчете, являются твердыми и изменению не подлежат. Окончательная цена Договора определяется как стоимость фактически выполненных Субподрядчиком объемов Работ на основании подписанных Актов приемки выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период (форма №КС-3). Предельная (максимальная) цена Договора составляет 4 011 900,00 руб. (четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 611 984,75 руб.

Согласно п.2.6. Договора Подрядчик оплачивает работы Субподрядчика на основании подписанных Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору), а также предоставления Субподрядчиком счета на оплату и счета-фактуры в течение 50 (пятидесяти) банковских дней с даты подписания указанных документов Сторонами. Оплата работ Подрядчиком Субподрядчику производится только после их полной приемки и оплаты Заказчиком (ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги»), а также предоставления Субподрядчиком полного комплекта отчетной документации, указанной в п. 4.2. Договора.

Согласно п.3.1. Договора Стороны установили следующие сроки выполнения работ по договору:

- начало выполнения работ - «23» июля 2018г.;

- окончание выполнения работ - «10» сентября 2018г.

Согласно п. 3.3. Субподрядчик вправе досрочно выполнить Работы по согласованию с Подрядчиком.

Кроме того, Сторонами дополнительно к Работам, предусмотренным Договором, заключено Дополнительное соглашение №1/1 от 04.09.2018г., согласно которого Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить собственными силами и за свой счет, с использованием собственных материалов, инженерно-производственный комплекс работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети Западного административного округа Москвы в 2018 году (далее Работы) в объеме, установленном в Титульном списке (Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению).

Согласно Дополнительного соглашения №1/1 от 04.09.2018г. стоимость дополнительных работ составляет 4 224 140,00 (четыре миллиона двести двадцать четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 644 360,34 руб.

Кроме того, Стороны заключили Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2018г., согласно п.1 данного соглашения Стороны внесли изменение в п.2.5. Договора и изложили его в следующем порядке: «На основании выставленного Субподрядчиком счета Подрядчик вправе перечислить аванс в размере до 70% цены Договора, указанной в п.2.1. Оплата выполненных работ производится с удержанием суммы перечисленного аванса на основании оформленных Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3».

Руководствуясь условиями Договора Подрядчик перечислил в адрес Субподрядчика аванс в следующем размере:

- по Договору: п/п №35 от 22.08.2018 на сумму 800 000,00 руб.; п/п №34 от 22.08.2018 на сумму 1 200 000,00 руб.; п/п №2 от 14.09.2018 на сумму 807 700,00 руб. Итого был перечислен аванс по Договору на сумму 2 807 700,00 руб.

Согласно п.2.6. Приложения №1 (Техническое задание) к Договору и Дополнительному соглашению №1/1 - до начала выполнения комплекса работ, предусмотренных Техническим заданием, Подрядчик обязан получить от Заказчика задание на выполнение работ, в котором указывается:

- перечень объектов улично-дорожной сети, подлежащих ремонту;

- предварительные сведения о границах проведения работ и объемах работ по каждому объекту ремонта;

- сведения об имеющихся на объекте подтоплениях.

Согласно предоставленным в адрес Субподрядчика документов в рамках Договора и Дополнительного соглашения №1/1 работы выполнялись на объектах:

<...> стоимостью 3 465 980,00 руб.

г. Москва, дорога от Мосфильмовской 74 А (АЗС) до КПП ТСЖ «Золотые ключи», стоимостью 635 400,00 руб.

<...> стоимостью 697 200,00 руб.

<...> стоимостью 1 374 834,00 руб.

итого 6 173 414,00 руб.

Иных заявок на выполнение работ в рамках Договора и Дополнительного соглашения №1/1 от Подрядчика не поступало.

ООО «МАГНА» выполнило весь объем работ согласно Договора и Дополнительного соглашения №1/1 о чем уведомило Подрядчика:

Письмом исх.№07/09/18-М1 от 07.09.2018г. уведомило ООО «УСК» о том, что все работы по ремонту участка, расположенного по адресу: <...> выполнены в полном объеме и с требуемым качеством. Фактическая дата завершения работ 07.09.2018г. Письмом №07/09/18-М2 от 07.09.2018г. в адрес ООО «УСК» направлен комплект документов по ремонту участка, расположенного по адресу: ул. Улофа Пальме, а именно: реестр актов освидетельствования скрытых работ; Акты освидетельствования скрытых работ; исполнительная схема фактически выполненных работ; накладная на отпуск материалов по форме М-15; талоны на вывоз асфальтобетонной крошки; акт расходы материалов. Письмом №08/09/18-М3 от 08.09.2018г. в адрес ООО «УСК» были направлены следующие документы по ремонту участка по адресу <...>: акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 3 465 980,00 руб.; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 3 465 980,00 руб.; счет-фактура; счет на оплату. Вышеуказанный пакет документов и был получен уполномоченным представителем ООО «УСК», о чем есть соответствующая отметка на сопроводительных письмах от 08.09.2018г.

Письмом исх.№25/09/18-М1 от 25.09.2018г. уведомило ООО «УСК» о том, что все работы по ремонту участка, расположенного по адресу: <...> выполнены в полном объеме и с требуемым качеством. Фактическая дата завершения работ 25.09.2018г. Письмом №26/09/18-М2 от 26.09.2018г. в адрес ООО «УСК» направлен комплект документов по ремонту участка, расположенного по адресу: полупроезд ул.Мосфильмовская, а именно: реестр актов освидетельствования скрытых работ; Акты освидетельствования скрытых работ; исполнительная схема фактически выполненных работ; накладная на отпуск материалов по форме М-15; талоны на вывоз асфальтобетонной крошки; акт расходы материалов. Письмом №26/09/18-М3 от 26.09.2018г. в адрес ООО «УСК» были направлены следующие документы по ремонту участка по адресу <...>: акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 1 374 834,00 руб.; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 1 374 834,00 руб.; счет-фактура; счет на оплату. Вышеуказанный пакет документов был получен уполномоченным представителем ООО «УСК», о чем есть соответствующая отметка на сопроводительных письмах от 26.09.2018г.

Письмом исх.№26/09/18-2-М 1 от 26.09.2018г. уведомило ООО «УСК» о том, что все работы по ремонту участка, расположенного по адресу: <...> выполнены в полном объеме и с требуемым качеством. Фактическая дата завершения работ 26.09.2018г. Письмом №26/09/18-2-М2 от 26.09.2018г. в адрес ООО «УСК» направлен комплект документов по ремонту участка, расположенного по адресу: ул.Новолучанская, а именно: реестр актов освидетельствования скрытых работ; Акты освидетельствования скрытых работ; исполнительная схема фактически выполненных работ; накладная на отпуск материалов по форме М-15; талоны на вывоз асфальтобетонной крошки; акт расходы материалов. Письмом №26/09/18-2-М3 от 26.09.2018г. в адрес ООО «УСК» были направлены следующие документы по ремонту участка по адресу <...>: акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 697 200,00 руб.; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 697 200,00 руб.; счет-фактура; счет на оплату. Вышеуказанный пакет документов был получен уполномоченным представителем ООО «УСК», о чем есть соответствующая отметка на сопроводительных письмах от 26.09.2018г.

Письмом исх.№26/09/18-3-М1 от 26.09.2018г. уведомило ООО «УСК» о том, что все работы по ремонту участка, расположенного по адресу: г.Москва, дорога от ул.Мосфильмовская стр.74А (АЗС) до КПП ТСЖ «Золотые Ключи» и ГСК «Парус» выполнены в полном объеме и с требуемым качеством. Фактическая дата завершения работ 25.09.2018г. Письмом №26/09/18-3-М2 от 26.09.2018г. в адрес ООО «УСК» направлен комплект документов по ремонту участка, расположенного по адресу: ул.Мосфильмовская стр.74А (АЗС) до КПП ТСЖ «Золотые Ключи» и ГСК «Парус», а именно: реестр актов освидетельствования скрытых работ; Акты освидетельствования скрытых работ; исполнительная схема фактически выполненных работ; накладная на отпуск материалов по форме М-15; талоны на вывоз асфальтобетонной крошки; акт расходы материалов. Письмом №26/09/18-3-МЗ от 26.09.2018г. в адрес ООО «УСК» были направлены следующие документы по ремонту участка по адресу г.Москва, дорога от ул.Мосфильмовская стр.74А (АЗС) до КПП ТСЖ «Золотые Ключи» и ГСК «Парус»: акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 635 400,00 руб.; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 635 400,00 руб.; счет-фактура; счет на оплату. Вышеуказанный пакет документов был получен уполномоченным представителем ООО «УСК», о чем есть соответствующая отметка на сопроводительных письмах от 24.08.2018г.

Согласно п.4.4. Договора не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения от Субподрядчика документов, указанных в настоящей статье Договора, Подрядчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Субподрядчику подписанный Подрядчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения или акт с перечнем выявленных остатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Подрядчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Субподрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Подрядчиком, устранить указанные недостатки / произвести доработки за свой счет.

В течение срока, указанного в п.4.4. Договора, замечаний по объему и качеству работ от Подрядчика не поступало, тем самым работы приняты Подрядчиком без замечаний и подлежат оплате. Кроме того, ООО «УСК» в нарушение п.4.4. Договора до настоящего времени не подписало и не направило в адрес Субподрядчика акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Ответчиком обязательства по оплате в полном объеме не исполнены, в связи с чем образовалась задолженность в сумме 1 374 655 руб. по договору субподряда №623УСК/01-04/18 от 13.07.2018г., в сумме 3 365 714 руб. по договору субподряда №23УСК/01-04/18 от 05.08.2018г., которую истец просит взыскать соответчика в судебном порядке. Направленные в адрес ответчика претензии оставлены без удовлетворения.

Пунктом 1 ст.702 ГК РФ установлено, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Доказательств оплаты суммы долга, либо иных возражений по факту неисполнения договорных обязательств ответчиком не представлено, в связи с чем, суд пришел к выводу о том, что требование истца о взыскании долга в общей сумме 4 740 369 руб. 55 коп., следует признать обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Доводы отзыва не могут быть приняты судом, как необоснованные, и не могут служить основанием для отказа в иске.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы по госпошлине в сумме 46 702 руб. 00 коп.

На основании ст. ст. 8, 12, 309, 310, 702 ГК РФ, и руководствуясь ст.ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСК" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНА" задолженность в размере 1 374 655 (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) руб., задолженность в размере 3 365 714 (Три миллиона триста шестьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) руб., всего 4 740 369 руб. (Четыре миллиона семьсот сорок тысяч триста шестьдесят девять рублей 00 копеек), расходы по государственной пошлине в размере 46 702 (Сорок шесть тысяч семьсот два) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

О.И. Никонова