Резолютивная часть решения от 18 августа 2025 г. по делу № А45-12564/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-12564/2025
г. Новосибирск
19 августа 2025 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудренко Р.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Бердский строительный трест" (ИНН <***>), г. Бердск

к обществу с ограниченной ответственностью "Новострой" (ИНН <***>), г. Новосибирск

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 1) индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>), 2) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» (ИНН <***>), 3) государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление капитального строительства" (ИНН <***>),

о взыскании убытков в размере 289 495 рублей 89 копеек, неустойки в размере 289 495 рублей 89 копеек,

при участии представителей:

от истца: ФИО2, доверенность № 06-25 от 09.01.2025, диплом, паспорт,

от ответчика: ФИО3, доверенность от 156.06.2025, диплом, паспорт,

третьих лиц: 1) (посредством веб-конференции) ФИО4, доверенность от 10.01.2025, диплом, паспорт, 2) не явился, извещен, 3) не явился, извещен,

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новострой" (ИНН <***>) в пользу акционерного общества "Бердский строительный трест" (ИНН <***>) неустойку в размере 289 495 рублей 89 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 975 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить акционерному обществу "Бердский строительный трест" (ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 293 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В. Суворова