Резолютивная часть решения от 29 мая 2019 г. по делу № А28-16383/2018

32/2019-67652(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)



Дело № А28-16383/2018
город Киров
29 мая 2019 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Зведер Е.Р.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Покров» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 610000, Россия, <...>)

к акционерному обществу «ФИО2 А.» (номер регистрации в Реестре предприятий Милана (Италия) 06336690968, юридический адрес: 20123, Италия, г. Милан, площадь Джовине Италия, 3, фактический адрес: 28924, Италия, <...>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬСТВО. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. РЕМОНТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 610035, <...>, эт. 2, каб. 6),

о взыскании 10 919 581 рубля 05 копеек неустойки, о возмещении 2 718 368 рублей 59 копеек судебных расходов,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО3, по доверенности от 08.03.2019, от ответчика – ФИО4, по доверенности от 01.01.2019,

от третьего лица – ФИО3, по доверенности от 15.03.2019.

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 148, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

оставить без рассмотрения исковое заявление в части взыскания судебных расходов в размере 2 718 368 (два миллиона семьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 59 копеек.

Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с акционерного общества «ТЕКБАУ С.П.А.» (номер регистрации в Реестре предприятий Милана (Италия) 06336690968, юридический адрес: 20123, Италия, г. Милан, площадь Джовине Италия, 3, фактический адрес: 28924, Италия, г. Вербания, улица 42 Мартири, 165) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Покров» (ИНН 4345236406, ОГРН 1084345132190, место нахождения: 610020, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Пятницкая, д. 40, кв. 71) 6 735 191 (шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч сто девяносто один) рубль 11 копеек неустойки.

Отказать во взыскании неустойки в размере 1 335 056 (один миллион триста тридцать пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 23 копейки.

Взыскать с акционерного общества «ФИО2 А.» (номер регистрации в Реестре предприятий Милана (Италия) 06336690968, юридический адрес: 20123, Италия, г. Милан, площадь Джовине Италия, 3, фактический адрес: 28924, Италия, <...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 68 111 (шестьдесят восемь тысяч сто одиннадцать) рублей 00 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Покров» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 610020, Россия, <...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 487 (девять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

Судья Е.Р. Зведер

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 17.05.2019 8:51:57Кому выдана Зведер Елена Рудольфовна