Резолютивная часть решения от 30 мая 2017 г. по делу № А43-35199/2015

8915/2017-83063(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А43 - 35199/2015

г. Нижний Новгород 30 мая 2017 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Моисеевой Ирины Ивановны (шифр 6-1036) при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шмелевой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению закрытого акционерного общества «СМУ-77» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ответчикам: 1) муниципальному казенное учреждению «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2) муниципальному образованию городской округ город Дзержинск в лице Администрации города Дзержинска

о признании незаконным решения об отказе от исполнения муниципального контракта и взыскании оплаты за выполненные работы в сумме 6 171 036 руб.

и по встречному иску муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к закрытому акционерному обществу «СМУ-77» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 3 552 833 руб. 81 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту от 02.02.2015 № 11, с учетом уточнения - 3 299 035 руб. 85 коп.,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным решения об отказе от исполнения муниципального контракта от 02.02.2015 № 11..

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>), а при недостаточности денежных средств с муниципального образования городской округ город Дзержинск в лице Администрации города Дзержинска за счет средств казны муниципального образования в пользу закрытого акционерного общества «СМУ-77» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 6 171 036 руб. долга и 59 855 руб. государственной пошлины.

Встречные исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с закрытого акционерного общества «СМУ-77» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 267 530 руб. 79 коп. неустойки.

Произвести зачет первоначального и встречного исковых требований.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН <***>,

городской округ город Дзержинск в лице Администрации города Дзержинска за счет средств казны муниципального образования в пользу закрытого акционерного общества «СМУ- 77» (ИНН 5207003751, ОГРН 1065228014521) 4 903 502 руб. 21 коп. долга и 59 855 руб. государственной пошлины.

Взыскать с закрытого акционерного общества «СМУ-77» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 15 174 руб. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.

Решение в полном объёме будет изготовлено в течение пяти рабочих дней и в пятидневный срок с даты изготовления решения в полном объёме будет направлено сторонам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено им под расписку.

Судья И.И.Моисеева