Решение от 23 сентября 2025 г. по делу № А43-17542/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е Дело № А43-17542/2025

г. Нижний Новгород 24 сентября 2025 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Садовской Галины Андреевны (шифр дела 35-311), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Беагоном М.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной

ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ОГРН: <***>,

ИНН: <***>),

к ответчику: публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье»

(ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

третье лицо: филиал акционерного общества «Системный оператор единой

энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистем

Нижегородской области, республики Марий Эл и Чувашской республики - Чувашии»

(ОГРН: <***>, ИНН: <***>), о понуждении к заключению договора технологического присоединения,

при участии представителей сторон: от истца: ФИО1 (на основании доверенности), от ответчика: ФИО2 (на основании доверенности), от третьего лица: ФИО3 (на основании доверенности),

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (далее – ООО «ЭЛСК НН», истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье», ответчик) с исковым заявлением о понуждении к заключению договора об осуществлении технологического присоединения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Системный оператор единой энергетической системы» в лице филиала «Региональное диспетчерское управление энергосистем Нижегородской области, республики Марий Эл и Чувашской республики – Чувашии».

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. Заявил ходатайство о приобщении к материалам дела Протокола осмотра письменного доказательства от 05.09.2025.

Ответчик в судебном заседании представил отзыв на исковое заявление, в котором исковые требования отклонил по доводам, изложенным в нем. Пояснил, что Правилами технологического присоединения не предусмотрена возможность разработки технических условий и проекта договора заявителем, указал на необходимость согласования технических условий с системным оператором – АО «Системный оператор единой энергетической системы», заявил возражения относительно размера платы за технологическое присоединение. В удовлетворении требований просил отказать. В случае удовлетворения требований просил учесть редакцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» пункта 10 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Третье лицо в судебном заседании представило в материалы дела дополнение к объяснениям, в котором поддержало заявленную ранее позицию.

Документы сторон и третьего лица приобщены судом к материалам дела.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в судебном заседании 17.09.2025 объявлен перерыв до 24.09.2025. после перерыва лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон и третьего лица, извещенных надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Истец обратился в адрес ответчика с заявкой от № 12182275 от 22.10.2024 об осуществлении технологического присоединения, а именно об увеличении величины максимальной мощности КЛ 35 кВ Игумновская ТЭЦ ф.10Ц – ПС 35/6 кВ № 1, КЛ 35 кВ Игумновская ТЭЦ ф.14Ц – ПС 35/6 кВ № 1, расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез».

Ответчик в установленные законом сроки договор технологического присоединения не направил, в связи с этим истец подготовил проект договора технологического присоединения и направил его в адрес ответчика.

Отсутствие ответа послужило основанием для обращения истца в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Стороны являются смежными сетевыми организациями, договор является обязательным к заключению для ПАО «Россети Центр и Приволжье».

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Пунктом 2 статьи 445 ГК РФ предусмотрена возможность передачи преддоговорного спора на рассмотрение суда в случаях, если спор возник при заключении публичного договора, к числу которых в соответствии со статьей 426 ГК РФ и пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) относится договор технологического присоединения.

В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 ГК РФ либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда (статья 446 ГК РФ).

Поскольку заключение договора является обязательным для ответчика, обязанностью суда является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с требованием о понуждении к заключению договора. Согласно статье 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно пункту 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям» (далее – Правила № 861). Истец и ответчик являются смежными сетевыми организациями.

Разделом V Правил № 861 установлены особенности технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства. В силу абзацев 1 - 2 пункта 41 раздела V Правил № 861 сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации в случае, если сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями.

Истец направил заявку в адрес ответчика по основаниям, предусмотренным абзацем 2 пункта 41 Правил № 861.

Абзацем 6 пункта 43 Правил № 861 установлено, что сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении договора. В силу пункта 16 Правил № 861 договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение, установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Требования к содержанию технических условий для заявителей - сетевых организаций, которые подают заявки в соответствии с пунктом 13(1) Правил № 861 установлены пунктом 25(4) Правил № 861, согласно которому - в технических условиях, должны быть указаны: схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения; максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства; распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий; обоснованные требования к усилению электрической сети смежной сетевой организации, в которую подана заявка (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения); требования, указанные в подпунктах «в» - «д» и «ж» пункта 25 Правил № 861.

Согласно положениям пункта 21 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана согласовать с системным оператором технические условия при заключении договора об осуществлении технологического присоединения, при котором присоединяемая (увеличиваемая мощность) составляет 5 или более мегаватт. В рассматриваемом деле увеличение составляет 15 мВт.

В данном случае сетевой организацией выступает ответчик, который проект договора и технических условий к нему не разработал, в адрес третьего лица заявку истца и технические условия для согласования не направил.

Истец же напротив - направлял проект договора и технических условий в адрес третьего лица и Ответчика письмом № 209 от 04.04.2025.

Третьим лицом Нижегородское РДУ возражения по существу редакции договора технологического присоединения и технических условий не представлены.

Таким образом, суд констатирует отсутствие возражений, со стороны ответчика и третьего лица относительно разработанных истцом технических условий. С учетом изложенного технические условий подлежат изложению в редакции истца.

В отношении разногласий сторон в части платы за технологическое присоединение суд принимает решение исходя из следующего.

Согласно пункту 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер платы по договору в редакции истца определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 54/1 от 12.12.2023, и составляет 21 651 руб. 31 коп., с учетом НДС. При этом, с 01.01.2025 по 31.12.2025 действует Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 15.11.2024 № 54/1.

Указанное Решение РСТ НО является подзаконным нормативным правовым актом, содержит императивные нормы права, подлежащие применению при расчете размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям на территории Нижегородской области, следовательно, он подлежит применению при заключении соответствующих договоров с момента вступления его в силу, т.е. с 01.01.2025.

Согласно положениям статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ, если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Следовательно, при расчете размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» в случае передачи спора на рассмотрение суда, подлежит применению с 01.01.2025 решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 15.11.2024 № 54/1.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о необходимости изложения пункта 10 Договора в следующей редакции:

«10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 15 ноября 2024 года № 54/1, в следующем порядке:

P = С1.1. + С1.2.2.,

где: Р – расходы на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителям, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (рублей);

С1.1. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю,

С1.2.2. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,

и составляет 24 619,25 (двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 4 103,21 (четыре тысячи сто три) рубля 21 копейки:

P = 4 9488,41 + 15 567,63 = 20 516,04 рублей (без НДС); P = 20 516,04 * 1,2 = 24 619,25 рублей (с НДС)».

С учетом изложенного изменяется также содержание п. 11 договора:

«Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется «Заявителем» в объеме 100 процентов, в течение тридцати календарных дней с даты заключения настоящего договора, что составляет 24 619,25 (двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 4 103,21 (четыре тысячи сто три) рубля 21 копейки».

Иные доводы и возражения ответчика подлежат отклонению, поскольку не подтверждают правомерность позиции ответчика, противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам, данные доводы сделаны при неправильном и неверном применении и толковании норм материального и процессуального права, регулирующих спорные правоотношения, имеющиеся в материалах дела доказательства, оцененные судом по правилам статей 64, 67, 68, 71 АПК РФ, не подтверждают законности и обоснованности позиции ответчика.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что требование истца о понуждении ПАО «Россети Центр и Приволжье» заключить договор технологического присоединения является правомерным и обоснованным и подлежат удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Понудить публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), договор об осуществлении технологического присоединения на следующих на следующих условиях:

ДОГОВОР № ____________ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

г. Нижний Новгород «____» _____________ 2025 г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН <***>, именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ООО «ЭЛСК НН»), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны, в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя на основании заявки № 12182275 от 22.10.2024г., совместно и в отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору «Сетевая организация» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств «Заявителя» (далее – технологическое присоединение):

- КЛ 35 кВ Игумновская ТЭЦ ф.10Ц – ПС 35/6 кВ № 1; - КЛ 35 кВ Игумновская ТЭЦ ф.14Ц – ПС 35/6 кВ № 1,

расположенных по адресу: Нижегородская область, г Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

1.1. Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего: 20 000 кВт;

1.1.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 5 000 кВт;

1.1.2. Максимальная присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 000 кВт;

1.2. Категория по надежности электроснабжения: - II (вторая);

1.3. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: - 35 кВ.

«Заявитель» обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов: - КЛ 35 кВ Игумновская ТЭЦ ф.10Ц – ПС 35/6 кВ № 1;

- КЛ 35 кВ Игумновская ТЭЦ ф.14Ц – ПС 35/6 кВ № 1,

расположенных по адресу: Нижегородская область, г Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез».

3. Технологическое присоединение осуществляется в следующих точках:

- контакты в местах присоединения аппаратных зажимов проводов 35 кВ в ОРУ 35 кВ Игумновской ТЭЦ к кабельным пластинам концевых муфт ЛЭП 35 кВ ф. 10Ц;

- контакты в местах присоединения аппаратных зажимов проводов 35 кВ в ОРУ 35 кВ Игумновской ТЭЦ к кабельным пластинам концевых муфт ЛЭП 35 кВ ф. 14Ц.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к настоящему договору).

Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6. «Сетевая организация» обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на «Сетевую организацию» мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами);

согласовать технические условия (Приложение № 1 к настоящему договору) с Системным Оператором (филиалом «АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ);

в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления «Заявителем» «Сетевой организации» о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий «Заявителем»;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом Системного Оператора (филиала «АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ);

не позднее 7 (семи) рабочих дней осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств «Заявителя» к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии «Заявителя» акт об осуществлении технологического присоединения и направить его «Заявителю».

7. «Сетевая организация» при невыполнении «Заявителем» технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению «Заявителя» продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. «Заявитель» обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на «Заявителя» мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства «Заявителя», указанные в технических условиях;

уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую

организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями, уведомить «Сетевую организацию» о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в «Сетевую организацию» до направления «Заявителем» в «Сетевую организацию» уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом Системного Оператора (филиала «АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ);

после осуществления «Сетевой организацией» фактического присоединения энергопринимающих устройств «Заявителя» к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта от «Сетевой организации»;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить «Сетевую организацию» о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. «Заявитель» вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в «Сетевую организацию» с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 15 ноября 2024 года № 54/1, в следующем порядке:

P = С1.1. + С1.2.2., где:

Р – расходы на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителям, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (рублей);

С1.1. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю,

С1.2.2. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,

и составляет 24 619,25 (двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 4 103,21 (четыре тысячи сто три) рубля 21 копейки:

P = 4 9488,41 + 15 567,63 = 20 516,04 рублей (без НДС); P = 20 516,04 * 1,2 = 24 619,25 рублей (с НДС).

11. Оплата по договору производится «Заявителем».

«Заявитель» обязуются надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется «Заявителем» в объеме 100 процентов, в течение тридцати календарных дней с даты заключения настоящего договора, что составляет 24 619,25 (двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 4 103,21 (четыре тысячи сто три) рубля 21 копейки.

12. Датой исполнения обязательства «Заявителя» по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет «Сетевой организации».

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

13. «Заявитель» несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТОРОН.

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. «Заявитель» вправе при нарушении «Сетевой организацией» указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение «Заявителем» установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что «Сетевой организацией» в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного «Заявителем» срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию «Сетевой организации» по решению суда.

17. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного «Заявителем» экземпляра настоящего договора в «Сетевую организацию».

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой

из Сторон.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

23. Приложение № 1 Технические условия от ____.____.2025 г. № ___________.

24. Приложение № 2 Заявка на технологическое присоединение энергопринимающего

устройства «Заявителя» № 12182275 от 22.10.2024г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям

Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от 22.10.2024 № 12182275 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от _____________ № _____________ объектов электросетевого хозяйства ООО «Электросетевая компания Нижнего Новгорода», именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Настоящие технические условия вступают в силу с момента их утверждения филиалом ПАО «Россети и Приволжье» - «Нижновэнерго» при условии согласования с Филиалом АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ и действительны в течение 2 (двух) лет.

Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

- КЛ 35 кВ Игумновская ТЭЦ ф.10Ц – ПС 35/6 кВ № 1; - КЛ 35 кВ Игумновская ТЭЦ ф.14Ц – ПС 35/6 кВ № 1,

расположенных по адресу: Нижегородская область, г Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез»,

с увеличением максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заявителя, на 15 МВт, при этом:

- максимальная мощность энергопринимающих устройств всего (с учетом дополнительно присоединяемой и ранее присоединенной): 20 000 кВт;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 5 000 кВт;

- дополнительная максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 000 кВт; - категория по надежности электроснабжения: - II (вторая);

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: - 35 кВ.

После выполнения настоящих технических условий сохраняются 2 (две) существующие точки присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной мощности (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

- контакты в местах присоединения аппаратных зажимов проводов 35 кВ в ОРУ 35 кВ Игумновской ТЭЦ к кабельным пластинам концевых муфт ЛЭП 35 кВ ф. 10Ц, с увеличением максимальной мощности на 7,5 МВт, с 2,5 МВт до величины 10 МВт;

- контакты в местах присоединения аппаратных зажимов проводов 35 кВ в ОРУ 35 кВ Игумновской ТЭЦ к кабельным пластинам концевых муфт ЛЭП 35 кВ ф. 14Ц, с увеличением максимальной мощности на 7,5 МВт, с 2,5 МВт до величины 10 МВт.

Технологическое присоединение реконструируемых объектов электросетевого хозяйства Заявителя также осуществляется в соответствии со следующими техническими условиями на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Заявителя: технические условия на технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства ООО «Энергокомплекс-М» к электрическим сетям Заявителя от 25.03.2025г., согласованные с филиалом «АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ 25.03.2025 г.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ

ФИО5

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического

присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий:

1.1. Установку одной ячейки на 1 СШ 35 кВ и одной ячейки на 2 СШ 35 кВ в РУ 35 кВ существующей ПС 35/6 кВ № 1. Параметры, тип и состав оборудования уточнить при проектировании.

1.2. Замену КЛ 35 кВ Игумновская ТЭЦ ф.14Ц – ПС-1 35/6 кВ, сечением жил кабеля 210 мм2 на новую, с сечением жил кабеля не менее 300 мм2. Длину, тип, марку, сечение и способ прокладки КЛ уточнить при проектировании.

1.3. Замену КЛ 35 кВ Игумновская ТЭЦ ф.10Ц – ПС-1 35/6 кВ, сечением жил кабеля 210 мм2 на новую, с сечением жил кабеля не менее 300 мм2. Длину, тип, марку, сечение и способ прокладки КЛ уточнить при проектировании.

1.4. Выполнить проверку на пропускную способность оборудования присоединения 35 кВ ф. 10Ц РУ 35 кВ Игумновская ТЭЦ с учетом полной заявленной мощности, при необходимости выполнить замену. Тип и состав оборудования уточнить при проектировании.

1.5. Выполнить проверку на пропускную способность оборудования присоединения 35 кВ ф. 14Ц РУ 35 кВ Игумновская ТЭЦ с учетом полной заявленной мощности, при необходимости выполнить замену. Тип и состав оборудования уточнить при проектировании.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Оснастить объекты электросетевого хозяйства 35 кВ, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами РЗА. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

2.2. Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями:

- в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94) и требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и требованиями ПУЭ;

- в качестве расчетных узлов учета электрической энергии принять существующие узлы учета на присоединениях ф.10Ц и ф.14Ц ОРУ 35 кВ Игумновской ТЭЦ с проверкой на пропускную способность с учетом полной заявленной мощности трансформаторов тока 35 кВ, при необходимости выполнить замену. Тип и состав оборудования уточнить при проектировании.

- обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»«Нижновэнерго» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

3.1. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий, включая разработку рабочей документации. Заявитель обязан согласовать рабочую документацию с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ. Филиал АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ определяет перечень томов проектной и рабочей документации, подлежащих согласованию с Филиалом АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ.

3.2. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.4, 1.5 (мероприятия, указанные в пунктах 1.4, 1.5 выполняются филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» путем

урегулирования отношений с третьими лицами), с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий, включая разработку рабочей документации. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» обязан согласовать рабочую документацию с Филиалом АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ.

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц затраты на такие работы должны быть разделены по соответствующим объектам, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

Мероприятия, указанные в пунктах 1.4, 1.5 выполняются в рамках реализации утвержденной Инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»«Нижновэнерго».

Приложение.

Пояснительная схема присоединения

объектов электросетевого хозяйства Заявителя

к электрическим сетям

ПАО «Россети Центр и Приволжье»«Нижновэнерго»


Приложение. Пояснительная схема присоединения объектов электросетевого хозяйства Заявителя к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» на 1 л. в 1 экз.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с даты принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы; если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья Г.А. Садовская