Резолютивная часть решения от 12 декабря 2023 г. по делу № А06-5131/2023

6/2023-210709(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-5131/2023
г. Астрахань
12 декабря 2023 года
Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Измайловой А.Э.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительное предприятие «Сантехник» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Электрогаз» в пользу общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительного предприятия «Сантехник» неустойку за просрочку выполнения работ за период с 06.07.2021 по 22.21.2021 в размере 285 114 руб. 13 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 642 руб. 02 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Электрогаз» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительного предприятия «Сантехник» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Электрогаз» неустойку за просрочку оплаты выполненных работ за период с 23.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 07.04.2023 в размере 57 382 руб. 90 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 3395 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2091 руб.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Электрогаз» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2553 руб. 24 коп.

Итоговое решение:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Электрогаз» в пользу общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительного предприятия «Сантехник» неустойку за просрочку выполнения работ за период с 06.07.2021 по 22.21.2021 в размере 227 731 руб. 23 коп.. расходы по уплате государственной пошлины в размере 8371 руб. 02 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Электрогаз» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2553 руб. 24 коп.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Судья А.Э. Измайлова