Резолютивная часть решения от 27 июля 2017 г. по делу № А08-2873/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-2873/2017
г. Белгород
27 июля 2017 года
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи помощником судьи Тараборкиной С.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ПАО "МРСК Центра" в лице филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>), третье лицо ООО «БЭСК»

о взыскании 1 023 821 руб. 61 коп. (с учетом уточнения в порядке ст.49 АПК РФ),

при участии в судебном заседании представителей: от истца: не явился, уведомлен надлежащим образом;

от ответчика: не явился, ходатайство; от третьего лица: не явился, ходатайство,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

Р Е Ш И Л:

Уточненные исковые требования ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору подряда № 3100/16890/14 от 03.07.2014 за период с 08.10.2014 по 08.12.2014 в размере 20 192 руб. 93 коп., неустойку по договору подряда № 3100/12477/14 от 19.05.2014 за период с 08.10.2014 по 08.12.2014 в размере 267 135 руб. 80 коп., неустойку по договору подряда № 3100/18358/14 от 14.07.2014 за период с 11.11.2014 по 06.04.2015 в размере 447 872 руб. 90 коп., неустойку по договору подряда № 3100/17565/14 от 08.07.2014 за период с 10.10.2014 по 08.12.2014 в размере 67 349 руб. 38 коп., неустойку по договору подряда № 3100/22627/14 от 19.08.2014 за период с 10.10.2014 по 08.12.2014 в размере 89 290 руб. 18 коп., неустойку по договору подряда № 3100/17953/14 от 09.07.2014 за период с 10.10.2014 по 08.12.2014 в размере 66 587 руб. 86 коп., неустойку по договору подряда № 3100/17947/14 от 09.07.2014 за период с 20.10.2014 по 08.12.2014 в размере 23 261 руб. 99 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору подряда № 3100/21241/14 от 06.08.2014 за период с 10.10.2014 по 08.12.2014 в размере 42 130 руб. 57 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 691 руб., а всего 1 031 512 руб. 61 коп.

Взыскать с ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 15 547 руб. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья А.В. Петряев