Резолютивная часть решения от 29 декабря 2019 г. по делу № А40-278750/2019

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

именем Российской Федерации

Дело № А40-278750/19-3-1896
30 декабря 2019 года
г. Москва


Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ООО «НК Бизнес» (127238, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ЛОКОМОТИВНЫЙ, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 5 ОФ 507, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.04.2012, ИНН: <***>)

к ООО «КУБО ДИЗАЙН РУС» (119261 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ ДОМ 72/2 ПОМЕЩЕНИЕ 20 КОМ 36, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.01.2017, ИНН: <***>)

о взыскании по договору строительного подряда № 9-18 от 16.05.2018 г, неустойку за период с 07.09.2018 г по 19.08.2019 г в размере 51 727 руб.

без вызова сторон

руководствуясь ст. ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУБО ДИЗАЙН РУС» (119261 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ ДОМ 72/2 ПОМЕЩЕНИЕ 20 КОМ 36, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.01.2017, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НК Бизнес» (127238, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ЛОКОМОТИВНЫЙ, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 5 ОФ 507, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.04.2012, ИНН: <***>) неустойку за период с 07.09.2018 г по 19.08.2019 г по договору строительного подряда № 9-18 от 16.05.2018 г в размере 51 727 (пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей, почтовые расходы в сумме 231 (двести тридцать один) рубль 54 копейки, а также 2 069 (две тысячи шестьдесят девять) рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья А.А. Федоточкин