Решение от 8 октября 2025 г. по делу № А44-1927/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020

http://novgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Великий Новгород

Дело № А44-1927/2025

09 октября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 сентября 2025 года

Решение в полном объеме изготовлено 09 октября 2025 года


Арбитражный суд Новгородской области в составе судьи  Ильюшиной Ю.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мещеряковой М.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (ИНН <***>,  ОГРН <***>)

к публичному акционерному обществу  "Россети Северо-Запад" (ИНН <***>,             ОГРН <***>)

о взыскании 51 067,67 руб.

третьи лица:

-Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях

(ИНН <***>, ОГРН <***>);

-ООО «Новсруб» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии:

от истца: не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом;

от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (далее - Министерство) обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (далее - Общество) о взыскании 51 067,67 руб. неустойки по договору аренды лесного участка от 20.06.2023 №876/с за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках, в местах производства работ по расчистке площадей под лесные склады, трассы лесовозных работ, постройки, сооружения.

Определением суда от 10.06.2025 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены  Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях (далее -                            МТУ Росимущества) и  общество с ограниченной ответственностью «Новсруб» (далее- ООО «Новсруб».

Министерство в судебное заседание своего представителя не направило, о месте и времени рассмотрения дела извещено надлежащим образом. Ранее, в ходе рассмотрения дела представитель Министерства заявленные требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в иске, пояснив, что Министерство просит взыскать неустойку с ответчика в заявленном размере за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках, в местах производства работ по расчистке площадей под лесные склады, трассы лесовозных работ, постройки, сооружения в связи с тем, что по окончании срока действия договора аренды лесного участка участковым лесничим были проведены заключительные осмотры лесосеки, составлены акты от 20.05.2024, согласно которым Общество прекратило использование лесного участка по договору, выполнило рекультивацию в соответствии с Проектом освоения лесов, на что указано в актах от 20.05.2024, однако на арендованном лесном участке находилась вырубленная (невывезенная) древесина. Министерство в письме от 20.05.2024 № ПР-5511-И уведомило Общество, что акты приема-передачи лесного участка будут подписаны Министерством  после проведения повторного осмотра арендованного лесного участка. На основании заявления Общества от 09.10.2024  №МР2/6/12- 02-05/6324, письма Министерства  от 11.10.2024 года№2230-СЗ, ГОКУ «Маловишерское лесничество» был проведен осмотр лесного участка по договору аренды №876/с от 20.06.2023 года 28.10.2024. На основании данных ЛесЕГАИС срок вывозки древесины ООО «Новсруб» по договору купли-продажи на древесину от 13.05.2024 №53-ТП/3675  до 13.06.2024. Вместе с тем, по актам осмотра лесного участка от 28.10.2024 было установлено нарушение Обществом п. 4.2 (з) Договора аренды «оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках, в местах производства работ по расчистке площадей под лесные склады, трассы лесовозных работ, постройки, сооружения», за которое была начислена неустойка в размере                     51 067,67 руб. 

Общество в судебное заседание своего представителя не направило. Ранее, в ходе рассмотрения дела представитель Общества требования Министерства оспорил по мотивам, изложенным в отзыве на заявление от 06.05.2025 (том 2 листы 7-9), утверждая об отсутствии оснований у Министерства для начисления взыскиваемой неустойки,  на то, что Министерство письмом от 20.05.2024 № ПР-5511-И в подписании акта приема-передачи спорного лесного участка Обществу отказало, ссылаясь на то обстоятельство, что на спорном лесном участке находится вырубленная древесина. Вместе с тем, актами заключительного осмотра лесосеки №1 от 20.05.2024, №2 от 20.05.2024, №3 от 20.05.2024, №4 от 20.05.2024, №5 от 20.05.2024, №6 от 20.05.2024, №4/1 от 20.05.2024, №4/2 от 20.05.2024, №4/3 от 20.05.2024, №4/4 от 20.05.2024 было установлено, что древесина вырублена в полном объеме, предусмотренном лесной декларацией, рекультивация выполнена в соответствии с проектом освоения лесов. Однако, данная древесина после рубки ее Обществом поступила в федеральную собственность, в связи с чем, МТУ Росимущества реализовало ее ООО «Новсруб» по договору купли-продажи  от 13.05.2024 № 53/93, заключенному по результатам аукциона, ООО «Новсруб»  и должно вывезти древесину с лесного участка, Общество полномочий  на вывоз древесины, находящейся в чужой собственности, не имело, как не имело и полномочий понуждать ООО «Новсруб» к вывозу древесины, которая являлась его собственностью.   При этом информация о древесине, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями  43-46  Лесного кодекса российской Федерации (далее - ЛК РФ), для реализации древесины была направлена истцом в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях письмом от 19.02.2024 №ПР-1940-и.

Представители МТУ Росимущества и  ООО «Новсруб» в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Ранее  от МТУ Росимущества  поступил отзыв на заявление от 12.09.2025 (том 2 листы 145-147), согласно которому МТУ Росимущество полагало правомерным взыскание с Общества арендной платы, указав, что Общество сообщило Министерству письмом от 03.11.2023 о том, что вырубка древесины на рассматриваемом лесном участке завершена. Министерство направило 01.03.2024 в адрес МТУ информацию о вырубленной Обществом древесине, МТУ Росимущества 08.04.2024 опубликовало информацию о проведении торгов по реализации древесины, 08.05.2024 состоялись торги, с победителем торгов - ООО «Новсруб» был подписан договор от 13.05.2024 № 53/93, в соответствии с пунктом 4.3 которого  ООО «Новсруб» должно было самостоятельно вывезти древесину с лесного участка в течение 30 дней с даты заключения договора (то есть, до 13.06.2024). ООО «Новсруб» 13.06.2024 представило в МТУ Росимущества заявление о продлении срока вывоза древесины до 31.08.2024 в связи с неблагоприятными погодными условиями, срок МТУ продлило, но уже по состоянию на 28.06.2024 ООО «Новсруб» представило в МТУ Росимущества сообщение о завершении вывозке древесины.

Ранее присутствующий при рассмотрении дела судом представитель ООО «Новсруб» поддержал доводы отзыва ООО «Новсруб» (том 2 листы 160-162), пояснив, что по договору купли-продажи древесины от 13.05.2024 № 53/93 в соответствии с пунктом 4.3 ООО «Новсруб» должно было самостоятельно вывезти древесину с лесного участка в течение 30 дней с даты заключения договора (то есть, до 13.06.2024);                        ООО «Новсруб» просило у МТУ Росимущества продлить срок вывоза древесины до 31.08.2024, поскольку плохие погодные условия затрудняли вывоз таковой, но по состоянию на 28.06.2024 вывоз был завершен, в связи с чем, ООО «Новсруб»  добросовестно выполнило условия договора купли-продажи древесины, как и МТУ,   полагал, что до момента возврата лесного участка неустойку должно платить Общество.

Суд рассмотрел дело в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального                           кодекса Российской Федерации (АПК РФ) в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

В соответствии с пунктом 8 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков.

В соответствии со статьей 71 ЛК РФ  в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам, в аренду, безвозмездное срочное пользование - гражданам.

Предоставление гражданам, юридическим лицам в аренду лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с ЛК РФ.

Как следует из материалов дела между Министерством (арендодатель) и Обществом  (арендатор) заключен договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов от 20.06.2023 № 876/с, по условиям которого Обществу передан лесной участок общей площадью 15,8875 га, состоящем из земельных участков, расположенных на территории Новгородской области, Маловишерского муниципального района, Маловишерского лесничества, Маловишерского участкового лесничества в поименованных в договоре кварталах и выделах, состоящий из нескольких земельных участков с кадастровыми номерами, также поименованных в договоре (том 1 лист 45).

  Согласно пункту 1.3 договора № 876/с лесной участок передан арендатору с целью строительства и эксплуатации линейного объекта  - линия электропередачи воздушная всех классов напряжения «Строительство ВЛз10кВ протяженностью 8,5 км от ВЛ10кВ Л-3 ПС 110/10кВ «Вишерская», строительство ТП 63-10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ протяженностью 0,400 км, установка 3-х (1 шт.), 1-о (1 шт.) фазного узла учета 2комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу: н.п. Папоротно Маловишерского района Новгородской области».

Срок действия договора установлен в пункте 6.1 договора № 876/с и определен                  с 20.06.2023 на 11 месяцев, то есть по 19.05.2024.   

В рамках договора аренды лесного участка № 876/с Обществом были подготовлены и направлены в ГОКУ «Маловишерское лесничество» проект освоения лесов и лесная декларация (том 1 лист 97, том 2 лист 44)

Для выполнения работ по строительству и эксплуатации линейных объектов, указанных в договоре аренды № 876/с, Общество заключило и ООО «РЭС» (Подрядчик) договор подряда от 25.09.2023 № 378.

По окончании работ по вырубке древесины на арендованном лесном участке Общество 03.11.2023 и 09.11.2023 направило в адрес Министерства письма № МР2/6/13-00- 02/1014 и № МР2/6/13-00-02/1022 о вырубке древесины по договору аренды лесного участка № 876/с (на получение названных писем указано Министерством в письме от 12.01.2024 № ПР-252-И.(том 2 листы 124-126)

            Кроме того 20.11.2023 в ГОКУ «Маловишерское лесничество» Обществом было направлено письмо № МР2/6/13-00-02/1041 (том 2 лист 123) о проведении осмотра лесного участка в связи с окончанием работ по вырубке леса.

  Участковым лесничим 21.11.2023 были проведены осмотры лесных участков, по результатам которых были составлены акты осмотра лесного участка от 21.11.2023                               № 1 и № 21 (том 2 листы 88-89); согласно названным актам осмотр лесного участка показал, что объем вырубленной древесины полностью соответствует объему вырубки, установленному лесной декларацией, нарушений не выявлено.

В силу части 2 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации (ЛК РФ) вырубленная Обществом древесины являлась собственностью Российской Федерации, продавцом такой древесины в силу пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со                   статьями 43 - 46 ЛК РФ» федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в частности, МТУ Росимущества.

12.01.2024          Министерство природы направило в адрес Общества  письмо от 12.01.2024 № ПР-252-И с информацией, что МТУ Росимущества приостановило реализацию древесины в связи с заинтересованностью в древесине хвойных пород и для дальнейшей передачи ее Минобороны России в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 № 2153, которым утверждены Правила распоряжения находящейся в собственности Российской Федерации древесины, которая получена в ходе строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, в соответствии с которыми юридические и физические лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, должны направлять в Минобороны России уведомление о готовности безвозмездной передаче вырубленной древесины (том 2 лист 113).

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 № 2153 и в связи с получением от Министерства письма от 12.01.2024 Общество направило в адрес Минобороны России письмо от 19.01.2024                                                     № МР2/6/13-00-02/317, которым Минобороны России уведомило о возможности безвозмездной передачи древесины, а также об объемах, породном составе, месте складирования древесины, вырубленной Обществом на лесном участке, арендованном по договору № 876/с. (том 2 лист 115, 121).

12.02.2024 Общество письмом № МР2/6/-3/18-00-04/511 направило в Министерство природы уведомление об отсутствии заинтересованности Минобороны России в предложенной древесине (том 2 лист 120).

Министерство природы направило 01.03.2024 в МТУ Росимущества письмом                         от 19.02.2024 № ПР-1940-И информацию о древесине, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии и со статьями 43-46 ЛК РФ для реализации древесины. 

Министерство направило 01.03.2024 в адрес МТУ Росимущества информацию о вырубленной Обществом древесине.

МТУ Росимущества 08.04.2024 опубликовало информацию о проведении торгов по реализации древесины, 08.05.2024 состоялись торги (том 2 лист 148), с победителем торгов - ООО «Новсруб» был подписан договор от 13.05.2024 № 53/93 (том 2 лист 149), в соответствии с пунктом 4.3 которого ООО «Новсруб» как покупатель древесины должно было самостоятельно вывезти древесину с лесного участка в течение 30 дней с даты заключения договора (то есть, до 13.06.2024).

При этом, ввиду окончания 19.05.2024 срока действия договора аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов от 20.06.2023 № 876/с ГОКУ извещением от 22.04.2024 № 3 уведомило Общество о заключительном осмотре 20.05.2024 лесосеки, арендованной по договору от 20.06.2023 № 876/с.

Участковым лесничим были проведены заключительные осмотры лесосеки, составлены акты от 20.05.2024, согласно которым Общество осуществило сплошные рубки древесины, нарушений при осмотре лесосеки не выявлено, участковых лесничий в актах от 20.05.2024 указал, что  Общество выполнило рекультивацию лесного участка в соответствии с Проектом освоения лесов (том 2 листы 93-102).

Вместе с тем, Министерство в письме от 20.05.2024 № ПР-5511-И уведомило Общество, что акт приема-передачи лесного участка будет подписан Министерством  после проведения повторного осмотра арендованного лесного участка, поскольку при осмотре 20.05.2024 на арендованном лесном участке находилась вырубленная (невывезенная) древесина (том 2 лист 103).

ООО «Новсруб» на основании письма от 13.06.2024 просило МТУ Росимущества продлить срок вывоза древесины до 31.08.2024, поскольку плохие погодные условия затрудняли вывоз таковой (том 2 лист 173). Однако письмом от 28.06.2024                               ООО «Новсруб» сообщило о завершении 28.06.2024 вывозке древесины.

На основании заявления Общества от 09.10.2024 №МР2/6/12- 02-05/6324, письма Министерства  от 11.10.2024 года№2230-СЗ, ГОКУ «Маловишерское лесничество» 28.10.2024 был проведен осмотр лесного участка по договору аренды №876/с от 20.06.2023. 

Согласно актам заключительного осмотра лесосеки от 28.10.2024 № 19, №20,  №22 ,  № 23, № 24  ГОКУ «Маловишерское лесничество» было установлено нарушение  Обществом  подпункта з пункта 4.2  Договора  в виде оставления не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках, в местах производства работ по расчистке площадей под лесные склады, трассы лесовозных работ, постройки, сооружения в общем объеме 42 кбм. (том 1 листы 18-36), в связи с чем, Обществу была начислена неустойка в размере 51 067,67 руб. 

Министерство, установив факт невыполнения Обществом своих договорных обязательств, направило в его в адрес претензионное письмо от 30.10.2024 № 274 (том 1 лист 8) с требованием об оплате начисленной неустойки за невыполнение запланированных работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

Поскольку указанная претензия Обществом была оставлена без удовлетворения, Министерство обратилось в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Рассмотрев исковые требования Министерства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 71 ЛК РФ  к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), если иное не установлено настоящим Кодексом.

К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные ГК РФ и Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со статьями 329 и 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Подпунктом «з» пункта 4.2 договора предусмотрена ответственность  Общества за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках, в местах производства работ по расчистке площадей под лесные склады, трассы лесовозных работ, постройки, сооружения в виде начисления  неустойки в размере 7-кратной стоимости  не вывезенной в срок древесины, определенной по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением правительства Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех  лесотаксовых районах.

Таким образом, учитывая кратность неустойки,  ее размер по расчету Министерства  составил 51 067,67 руб. 

В соответствии с требованиями статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно подпункту «д» пункта 3.2 договора аренды лесного участка № 876/с Министерство как арендатор обязано принять от Общества как от арендатора лесной участок в день окончания срока действия договора  по акту приема-передачи в состоянии пригодном для ведения лесного хозяйства  с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов.

Подпунктом «п» пункта 3.4 договора аренды лесного участка № 876/с  предусмотрена обязанность Общества как арендатора в день окончания срока действия договора сдать арендодателю лесной участок в состоянии пригодном для ведения лесного хозяйства с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов.

В подпункте «с» пункта 3.4 договора аренды лесного участка № 876/с стороны пришли к соглашению, что Общество как арендатор по истечении срока действия договора аренды обязано освободить лесной участок от объектов недвижимого имущества, обеспечить снос объектов, созданных для освоения лесного участка, и осуществить рекультивацию земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению или иному негативному воздействию, в соответствии с проектом рекультивации.

Как установлено судом и не оспаривается Министерством, по окончании 19.05.2024 срока действия договора аренды лесного участка от 20.06.2023 № 876/с участковым лесничим в соответствии с условиями подпункта   «п» пункта 3.4 договора аренды лесного участка № 876/с  были проведены заключительные осмотры лесосеки, составлены акты от 20.05.2024, согласно которым Общество осуществило сплошные рубки древесины, нарушений при осмотре лесосеки не выявлено, участковых лесничий в актах от 20.05.2024 указал, что Общество выполнило рекультивацию лесного участка в соответствии с Проектом освоения лесов.  Вместе с тем, Министерство в письме от 20.05.2024 № ПР-5511-И уведомило Общество, что акт приема-передачи лесного участка будет подписан Министерством  после проведения повторного осмотра арендованного лесного участка, поскольку при осмотре 20.05.2024 на арендованном лесном участке находилась древесина, вырубленная Обществом по состоянию на 08.11.2023.

Между тем, в силу части 2 статьи 20 ЛК РФ вырубленная Обществом древесина является собственностью Российской Федерации, продавцом такой древесины в силу пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 ЛК РФ» федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в частности, МТУ Росимущества.

При этом, судом установлено, что Общество не бездействовало при извещении Министерства природы об окончании вырубки древесины и затем – Минобороны России, исполняя свои обязанности разумно и своевременно.

   Так, Министерством не оспаривалось и материалами дела подтверждается, что по  окончании работ по вырубке древесины на арендованном лесном участке Общество 08.11.2023 и 09.11.2023 направило в адрес Министерства письма № МР2/6/13-00- 02/1014 и № МР2/6/13-00-02/1022 о вырубке древесины по договору аренды лесного участка № 876/с (на получение названных писем указано Министерством в письме от 12.01.2024 № ПР-252-И.

            Кроме того 20.11.2023 в ГОКУ «Маловишерское лесничество» Обществом было направлено письмо № МР2/6/13-00-02/1041 о проведении осмотра лесного участка в связи с окончанием работ по вырубке леса.

  Участковым лесничим 21.11.2023 были проведены осмотры лесных участков, по результатам которых были составлены акты осмотра лесного участка от 21.11.2023                               № 1 и № 21; согласно названным актам осмотр лесного участка показал, что объем вырубленной древесины полностью соответствует объему вырубки, установленному лесной декларацией, нарушений не выявлено, как и не выявлено излишне вырубленной древесины.  При этом, вопреки позиции ОООО «Новсруб» доказательств того, что на спорном лесном участке Обществом было заготовлено больше древесины, чем указано в лесной декларации в материалах дела не имеется.

Согласно имеющемуся в деле Проекту освоения лесов по договору № 876/с местом хранения вырубленной Обществом и поступившей в собственность Российской Федерации  древесины определено место «в границах арендуемого Обществом лесного участка»,  ответственность за хранение древесины до ее реализации возложена на Общество как на арендатора (том 2 лист 77).

После того, как Общество уведомило Министерство письмами от 03.11.2023 и                            от 09.11.2023 о вырубке древесины, Министерство  направило в адрес Общества  письмо от 12.01.2024 № ПР-252-И с информацией, что МТУ Росимущества приостановило реализацию древесины в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 № 2153, которым утверждены Правила распоряжения находящейся в собственности Российской Федерации древесины, которая получена в ходе строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, в соответствии с которыми юридические и физические лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, в силу которых в связи с заинтересованностью в древесине хвойных пород и для дальнейшей передачи ее Минобороны России арендаторы должны направлять в Минобороны России уведомление о готовности безвозмездной передаче вырубленной древесины.

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 № 2153 и в связи с получением от Министерства письма от 12.01.2024 Общество направило в адрес Минобороны России письмо от 19.01.2024                                                     № МР2/6/13-00-02/317, которым Минобороны России уведомило о возможности безвозмездной передачи древесины, а также об объемах, породном составе, месте складирования древесины, вырубленной Обществом на лесном участке, арендованном по договору № 876/с.

12.02.2024 Общество письмом № МР2/6/-3/18-00-04/511 направило в Министерство природы уведомление об отсутствии заинтересованности Минобороны России в предложенной древесине.

Министерство природы направило 01.03.2024 в МТУ Росимущества письмом                         от 19.02.2024 № ПР-1940-И информацию о древесине, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии и со статьями 43-46 ЛК РФ для реализации древесины.  

МТУ Росимущества 08.04.2024 опубликовало информацию о проведении торгов по реализации древесины, 08.05.2024 состоялись торги, с победителем торгов - ООО «Новсруб» был подписан договор от 13.05.2024 № 53/93, в соответствии с пунктом 4.3 которого ООО «Новсруб» как покупатель древесины должно было самостоятельно вывезти древесину с лесного участка в течение 30 дней с даты заключения договора (то есть, до 13.06.2024).

Таким образом, вырубленная Обществом и поступившая в собственность Российской Федерации  древесина,  местом хранения которой Проектом освоения лесов по договору № 876/с определены границы лесного участка, арендованного Обществом, правомерно располагалась на лесном участке на момент заключительного осмотра его лесничим  20.05.2024, так как срок ее вывоза покупателем – ООО «Новсруб» по условиям договора купли-продажи, заключенного по итогам торгов МТУ Росимущества с ООО «Новсруб», истекал 13.06.2024, что также не оспаривалось Министерством.

Однако, из того же Проекта освоения лесов по договору № 876/с следует, что ответственность за хранение древесины на лесном участке Общество несет до момента ее реализации.  

Таким образом, поскольку договор купли-продажи по итогам торгов рассматриваемой древесины МТУ Росимущества с ООО «Новсруб» заключен 13.05.2024, то с указанного дня – с 13.05.2024 Общество освобождено от ответственности за указанную древесину. При этом, срок самостоятельного вывоза древесины с лесного участка покупателем – ООО «Новсруб» по условиям договора купли-продажи, на условия которого Общество не имело возможности влиять, истекал 13.06.2024, то есть за рамками действия договора аренды № 876/с, срок которого истекал 19.05.2024.

Доказательств того, что обнаруженная при осмотре 28.10.2024 на спорном лесном участке древесина являлась дополнительно вырубленной на том же лесном участке, в материалах дела не имеется.

Суд отмечает, что Общество не являлось участником взаимоотношений между                           МТУ Росимущества - представителем собственника древесины (поступившей в собственность Российской Федерации еще с момент вырубки ее Обществом в ноябре                       2023 года), и  ООО «Новсруб» - собственником  древесины после ее покупки 13.05.2024;                 и поскольку Общество  не являлось участником взаимоотношений  по реализации и вывозу древесины с лесного участка, то оно не имело обязанности и возможности влиять на сроки вывоза, которые были установлены по условиям торгов без учета окончания срока действия договора аренды лесного участка Обществом № 876/с; не имело права и возможности понуждать  ООО «Новсруб» вывезти древесину по состоянию на 20.05.2024.

 Общество не организовывало торги, не имело к ним какого-либо отношения, не уведомлялось никем о том, что победителем торгов и собственником древесины стало ООО «Новсруб»,  как и о завершении ООО «Новсруб» вывоза древесины с лесного участка 28.06.2024 (иное не следует из материалов дела), ответственность Общества за древесину прекратилась 13.05.2024.

Министерство данные доводы Общества не опровергло ни с правовой, ни с материальной стороны.

Исходя из установленных по делу обстоятельств, исковые требования Министерства о взыскании  с Общества неустойки по договору аренды лесного участка от 20.06.2023 №876/с  в размере 51 067,67 руб. удовлетворению судом не подлежат.

Поскольку истец  освобожден от уплаты государственной пошлины в силу пункта 1 части 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, госпошлина с него не подлежит взысканию.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

1.В удовлетворении исковых требований Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (ИНН <***>,                                  ОГРН <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) отказать.

2.Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный  суд (г. Вологда)  в течение месяца со дня его принятия.


Судья

Ю.В. Ильюшина