Резолютивная часть решения от 17 июля 2023 г. по делу № А41-29965/2023

38_14236622

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-29965/23
17 июля 2023 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т.Ш., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

ИП ФИО2 (ИНН <***>) к АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН <***>)

с требованиями, с учетом удовлетворения ходатайства об изменении суммы исковых требований:

Обязать АО «Мособлэнерго», в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Индивидуального предпринимателя ФИО2 ЛЭП-0,4 кВ для энергоснабжения объекта/ВРУ жилого дома с кадастровым номером 50:10:0060206:668, расположенного по адресу: <...> кадастровый номер: 50:10:0060206:8, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 165 кВт; - категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 15 кВт.

взыскать с АО «Мособлэнерго» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 неустойку в размере 80451,29 рублей, согласно п. 17 Договора № 2014247/ЦА от 07.12.2020;

взыскать с АО «Мособлэнерго», в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

взыскать с АО «Мособлэнерго» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2:

- расходы за оказание юридических услуг в размере 60 000 руб.;

- по оплате госпошлины в размере 9218 руб.

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно протоколу судебного заседания,

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.


Обязать АО «Мособлэнерго», в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Индивидуального предпринимателя ФИО2 ЛЭП-0,4 кВ для энергоснабжения объекта/ВРУ жилого дома с кадастровым номером 50:10:0060206:668, расположенного по адресу: <...> кадастровый номер: 50:10:0060206:8, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 165 кВт; - категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 15 кВт.

Взыскать с АО «Мособлэнерго» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2, неустойку в размере 80451,29 рублей, согласно п. 17 Договора № 2014247/ЦА от 07.12.2020;

Взыскать с АО «Мособлэнерго», в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

Взыскать с АО «Мособлэнерго», в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2:

- расходы за оказание юридических услуг в размере 20 000 руб.; - расходы по оплате госпошлины в размере 9218 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Выдать исполнительный лист в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном апелляционном суде.

Судья Т.Ш. Кулматов