Резолютивная часть решения от 29 января 2019 г. по делу № А04-8293/2018

14/2019-4574(1)

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-8293/2018
г. Благовещенск
29 января 2019 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., при ведении протокола и аудиозаписи помощником судьи Сальниковой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «А-Менеджмент-Сибирь» ОГРН <***>, ИНН <***>) к акционерному обществу «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 239 810,47 руб. (после уточнений),

встречное исковое заявление акционерного общества «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «А- Менеджмент-Сибирь» ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 8 267 458,51 руб.

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

первоначальный иск удовлетворить.

Подлежит взысканию с акционерного общества «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «А-Менеджмент-Сибирь» ОГРН <***>, ИНН <***>) пени по договору субподряда № 490-016-СП от 16.05.2016 за период с 10.01.2018 по 04.06.2018 в размере

198 933,69 руб., проценты по ст. 317.1 ГК РФ за период с 10.01.2018 по 04.06.2018 в размере 40 876,78 руб. (всего 239 810,47 руб.), а также расходы по уплате госпошлины в размере 7 796 руб.

Встречный иск удовлетворить частично.

Подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью «А- Менеджмент-Сибирь» ОГРН <***>, ИНН <***> в пользу акционерного общества «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) пени по договору субподряда № 490-016-СП от 16.05.2016 за нарушение срока выполнения работ в размере 3 997 300 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 31 107 руб.

В удовлетворении остальной части требований по встречному иску отказать. Произвести зачет требований. В результате зачета:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «А-Менеджмент-Сибирь» ОГРН <***>, ИНН <***> в пользу акционерного общества «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) пени по договору субподряда № 490-016-СП от 16.05.2016 за нарушение срока выполнения работ в размере 3 780 800,53 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «А-Менеджмент-Сибирь» ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 33 919 руб., уплаченную по чеку ордеру от 03.10.2018.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья М.В. Сутырина