Резолютивная часть решения от 13 февраля 2020 г. по делу № А27-3691/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05 e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27-3691/2019
город Кемерово
13 февраля 2020 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем Трифоновой Е.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Строитель», г. Юрга (ОГРН 1154230000099, ИНН 4230029474) к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Проспект», г. Юрга (ОГРН 1024202006498, ИНН 4230016443)

о взыскании 8 248 525 руб. 53 коп. долга, о признании сделки недействительной

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проспект», г. Юрга к общества с ограниченной ответственностью «Строитель», г. Юрга о взыскании

6 290 697 руб. 47 коп. неустойки, 1 001 929 руб. 54 коп. неосновательного обогащения, 822 195 руб. 68 коп. убытков,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «ГОРОД Ю», г. Новосибирск, ИНН 5405472032, ОГРН 1135476051391

при участии в заседании: от ООО «Строй-Проспект» - Ермоленко Н.С., доверенность от 16.08.2019, диплом о высшем юридическом образовании, от ООО «Строитель» - не явились, извещены,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

Отказать в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Строитель».

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проспект» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проспект» 6 290 697 руб. 47 коп. неустойки, 1 001 929 руб. 54 коп. неосновательного обогащения, 332 184 руб. убытков.

Отказать в иске в остальной части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» в доход федерального бюджета 129 978 руб. 10 коп. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проспект» в доход федерального бюджета 3 838 руб. 90 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья А.Е. Логинова