Резолютивная часть решения от 26 марта 2024 г. по делу № А12-1345/2023

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

г. Волгоград Дело № А12-1345/2023 «26» марта 2024 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи помощником судьи Ремизовой О.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СК «ВолгоградСтройМонтаж» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к муниципальному учреждению коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ИНН 3444070252, ОГРН <***>) о признании недействительной сделкой решение № 4630/03 от 27.12.2022г. об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 2201 от 27.05.2022г. на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство дороги по ул. им. Зины ФИО1 от примыкания к ул. Электролесовской до ул. им. Кирова в Кировском районе г. Волгограда», о взыскании денежных средств по муниципальному контракту № 2201 от 27.05.2022г. в размере 1 353 959 руб. 95 коп., штрафа по муниципальному контракту № 2201 от 27.05.2022г. в размере 5 000 руб., и по встречному исковому заявлению муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ИНН 3444070252, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СК «ВолгоградСтройМонтаж» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки (пени) за нарушение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом от 27.05.2022г. № 2201 в размере 101 491 руб. 01 коп., из которых: 16 814 руб. 67 коп. – неустойка (пени) за период с 19.07.2022г. по 26.12.2022г. по 1 этапу Контракта; 83 296 руб. 58 коп. неустойки (пени) за период с 18.09.2022г. по 26.12.2022г. по 2-му этапу Контракта; 1 379 руб. 76 коп. неустойки (пени) за период с 21.12.2022г. по 26.12.2022г. по 3-му этапу Контракта; суммы неотработанного аванса по муниципальному контракту от 27.05.2022г. № 2201 в размере 466 945 руб. 98 коп.,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамента городского хозяйства администрации Волгограда, Администрации Волгограда,

при участии в судебном заседании:

от ООО «СК «ВолгоградСтройМонтаж» – ФИО2, по доверенности, посредством участия с использованием системы онлайн-заседания;

от МУ «Комдорстрой» – ФИО3, по доверенности, ФИО4, по доверенности;

остальные лица – не явились, извещены.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

В удовлетворении первоначального иска общества с ограниченной ответственностью «СК «ВолгоградСтройМонтаж» (ИНН <***>, ОГРН <***>) отказать.

Встречный иск муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ИНН 3444070252, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК «ВолгоградСтройМонтаж» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ИНН 3444070252, ОГРН <***>) 568 436 руб. 99 коп., из которых 466 945 руб. 98 коп. неосновательного обогащения, 101 491 руб. 1 коп. неустойки, а также 280 000 в счёт возмещения судебных издержек по проведению судебной экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК «ВолгоградСтройМонтаж» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 451 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.

Судья Л.В. Напалкова