СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 декабря 2019 г. по делу № А41-22432/2019

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

39_9143792

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-22432/19
05 декабря 2019 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании дело по первоначальному иску

ООО "ПРОГРЕСС"(ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "СК"(ИНН <***>, ОГРН <***>)

о признании договора расторгнутым с даты получения генподрядчиком уведомления о приостановлении работ, взыскании 13692,79 руб.

по встречному иску ООО "СК" к ООО "ПРОГРЕСС" о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ в размере 5 406 782 руб.

при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Признать договор строительного подряда № 10/КС-2017/ННП от 31.07.2017 расторгнутым с даты вынесения решения суда по делу № А41- 22432/19.

Взыскать с ООО "СК"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ПРОГРЕСС"(ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность в размере 3 742 442 руб. 12 коп.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "СК"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 26 639 руб.

Взыскать с ООО "ПРОГРЕСС"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 70 821 руб.

Встречные требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "ПРОГРЕСС"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "СК"(ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за

период с 01.08.2018г. по 19.08.2019г. включительно в размере 7 747 031 руб. 65 коп., расходы за проведение экспертизы в размере 47 234 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 50 034 руб.

Взыскать с ООО "ПРОГРЕСС"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 701 руб.

Возвратить ООО "СК"(ИНН <***>, ОГРН <***>) с депозитного счета Арбитражного суда Московской области денежные средства в размере 5 000 руб., внесенные за проведение экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова