Резолютивная часть решения от 20 февраля 2021 г. по делу № А83-14017/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295003, г.Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-14017/2018
20 февраля 2021 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Белоус М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) к обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности по договору подряда и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) о взыскании неустойки по договору подряда

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – общества с ограниченной ответственностью «ВИТРАТА» (ИНН <***>, ОГРН <***>), арбитражного управляющего ФИО3 (ИНН <***>), общества с ограниченной ответственностью «3D- СТРОЙ ЮГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

в отсутствие лиц, участвующих в деле

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд –

РЕШИЛ:

1. Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) по первоначальному иску удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС- СЕРВИС» (ИНН 9103064644, ОГРН 1159102031230) в пользу индивидуального предпринимателя Крицкого Александра Александровича (ИНН 231105813176, ОГРНИП 306231110700041) задолженность по договору подряда № 9100-29П/16 от 30.06.2016 в размере 431 355,87 руб. В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований о взыскании задолженности в размере 2 071 321,98 руб. – отказать.

3. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР- РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) по встречному иску удовлетворить частично.

4. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору подряда № 9100-29П/16 от 30.06.2016, рассчитанную за период с 22.10.2016 по 05.05.2018, в размере 431 355,87 руб. В удовлетворении остальной части встречных исковых требований о взыскании неустойки в размере 2 074 167,85 руб. – отказать.

5. Произвести зачет денежных требований по первоначальному и встречному искам, прекратив взаимные обязательства сторон.

6. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 44 983,73 руб.

7. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС- СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 44 997,96 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья М.А. Белоус