Резолютивная часть решения от 18 сентября 2017 г. по делу № А29-3652/2017Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 95/2017-82613(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ Именем Российской Федерации Дело № А29-3652/2017 18 сентября 2017 года г. Сыктывкар Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Вахричева Е.Н. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального учреждения Управление капитального строительства (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Аркада» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки, Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аркада» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу муниципального учреждения Управление капитального строительства (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) неустойку в сумме 2 514 856 руб. 24 коп. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аркада» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 30 979 руб. 70 коп. Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. Судья Е.Н. Вахричев Суд:АС Республики Коми (подробнее)Истцы:Управление капитального строительства МУ УКС (подробнее)Ответчики:ООО Аркада (подробнее)Судьи дела:Вахричев Е.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |