Резолютивная часть решения от 2 декабря 2020 г. по делу № А50-6716/2020

100150_3195769

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь 02.12.2020 года Дело № А50-6716/20

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Катаевой- Гатиатуллиной Л.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Уралспецмонтаж" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614067, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Комплексное строительство домов" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614506, <...>)

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ,

по встречному иску Общества в ограниченной ответственностью "Комплексное строительство домов" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью "Уралспецмонтаж" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за нарушение срока оплаты.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО «Уралспецмонтаж» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Комплексное строительство домов" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Уралспецмонтаж" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение срока

выполнения работ в размере 295 876 (двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят шесть) руб. 80 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 8 918 (восемь тысяч девятьсот восемнадцать) руб.

Встречные исковые требования ООО «КСД» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Уралспецмонтаж" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Комплексное строительство домов" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение срока оплаты работ в размере 250 801 (двести пятьдесят тысяч восемьсот один) руб. 60 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 8 016 (восемь тысяч шестнадцать) руб. 00 коп.

Произвести зачет требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Комплексное строительство домов" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Уралспецмонтаж" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 45 075 (сорок пять тысяч семьдесят пять) руб. 20 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 902 (девятьсот два) руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Е.Ю. Дрондина