Резолютивная часть решения от 3 марта 2020 г. по делу № А59-6080/2016

23_955173

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, 28, г. Южно-Сахалинск, 693024 Тел/факс 460-945, 460-952 http://sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59- 6080/2016
г. Южно-Сахалинск
03 марта 2020 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сон И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ОГРН 1073808027149, ИНН 3808169860, проспект Гражданский, 4 оф. 28 г. Белгород Белгородская область 308000) к администрации муниципального образования городского округа «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации (ОГРН 1026500916507, ИНН 6514000218, ул. Маяковская, 7, пгт. Смирных, Смирныховского района Сахалинская область, 694350) о взыскании задолженности по муниципальному контракту № 0161300003315000157 от 28.10.2016 в размере 4 775 992 рубля 58 копеек,

и встречному исковому заявлению Администрации муниципального образования городского округа «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «Подрядчик» о взыскании неустойки в размере 1 014 625 рублей 70 копеек, штрафа в размере 702 620 рублей,

третьи лица - общество с ограниченной ответственной «ГазТрансСпецСтрой», общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Строй»,

при участии: от истца – Панковец Е.А. по доверенности от 16.09.2019; в отсутствие иных участвующих в деле лиц,

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с администрации муниципального образования городского округа «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации в пользу общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» 4 444 245 рублей 07 копеек основного долга.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» в пользу администрации муниципального образования городского округа «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации 847 478 рублей 82 копейки неустойки.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» в доход федерального бюджета 3 578 рублей 80 копеек государственной пошлины.

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований. Взыскать с администрации муниципального образования городского округа «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации в пользу общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» 3 596 766 рублей 25 копеек.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Н.А.Аникина