СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 октября 2020 г. по делу № А40-92235/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

43_26659250

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

05. 10. 2020 года. Дело № А40-92235/20-43-705 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО " Трансинжстрой " (ОГРН <***>)

к ООО « Строительная компания « ГОРИЗОНТ » (ОГРН <***>) о взыскании 2 059 854 руб. 70 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 469 от 13.12.2019 г., от от- ветчика – ФИО2, ген. директор, Приказ № 1 от 10.02.2016 г.

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Иск АО " Трансинжстрой " (ОГРН <***>) к ООО « Строительная компания « ГОРИЗОНТ » (ОГРН <***>) о взыскании 2 059 854 руб. 70 коп. – неустойки оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на ответчика.

Взыскать с ООО « Строительная компания « ГОРИЗОНТ » (ОГРН <***>) в пользу АО " Трансинжстрой " (ОГРН <***>) расходы по уплате госпошлины в сумме 33 299 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов