Резолютивная часть решения от 20 апреля 2023 г. по делу № А40-27610/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 900110127_35453603 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-27610/23-141-228 г. Москва 20 апреля 2023 года Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел дело по иску ППК «Военно-строительная компания» (ИНН <***>) к ООО «Сварт-Сервис» (ИНН <***>) о взыскании 1 665 845руб. 71коп. В судебное заседание явились: от истца – ФИО2 по доверенности от 12.08.2022г., от ответчика – ФИО3 по доверенности от 14.03.2023г., Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сварт-Сервис» (ИНН <***>) в пользу Публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ИНН <***>) 1 665 845руб. 71коп. неустойки и 29 658руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сварт-Сервис» (ИНН <***>) в пользу Публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ИНН <***>) неустойку, начисленную на 2 693 718руб. 42коп. в размере 0,1% от суммы долга, начиная с 17.12.2022г. по дату фактической оплаты долга. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Судья А.Г. Авагимян Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО "СВАРТ-СЕРВИС" (подробнее)Судьи дела:Авагимян А.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |