Резолютивная часть решения от 28 марта 2024 г. по делу № А65-20399/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-20399/2022
г. Казань
28 марта 2024 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Агробау Арск", г. Арск, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Комкор", г. Краснодар, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 6 616 679,99 руб. неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами с 02.10.2022г. по день фактического исполнения обязательств, 6 970 321,42 руб. неустойки по договору № АБА 2107/01 от 21.07.2021г., 3 346 159,29 руб. неустойки по договору № АБА 21-08/5 от 16.08.2021г., 2 804 415,17 руб. неустойки по договору № АБА 21-08/4 от 16.08.2021г.,

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Комкор", г. Краснодар, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Агробау Арск", г. Арск, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 3 109 300,39 руб. неосновательного обогащения,

при участии:

от истца (ответчика по встречному иску) – ФИО2, представитель по доверенности от 09.01.2024г., диплом КД № 95590 ( до перерыва), ФИО3, представитель по доверенности от 09.01.2024г., диплом 101604 0001781, ( после перерыва)

от ответчика (истца по встречному иску) – не явился, извещен.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении ходатайства ответчика о выделении частей искового заявления в отдельное производство отказать.

В удовлетворении ходатайства истца о назначении повторной судебной экспертизы отказать.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Комкор", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 22.01.2016г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Агробау Арск", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 21.07.2020г.) по договору подряда № АБА 21-07/01 от 21.07.2021 неустойку в размере 489 921, 42 руб., по договору подряда № АБА 21-08/5 от 16.08.2021 сумму неосновательного обогащения в размере 143 427,10 руб., неустойку в размере 335 384, 09 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 22 526,10, по договору подряда № АБА 21-08/4 от 16.08.2021 неустойку в размере 14 760, 47 руб., возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 52 677 руб..

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Агробау Арск", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 21.07.2020г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Комкор", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 22.01.2016г.) 3 109 300,39 руб. долга, возмещение расходов по оплате судебной экспертизы в размере 245 000 руб..

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Агробау Арск", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 21.07.2020г.) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 38 547 руб..

Произвести зачет взаимных требований, в результате произведенного зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Агробау Арск", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 21.07.2020г.) в пользу

Общества с ограниченной ответственностью "Комкор", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 22.01.2016г.) 2 295 604,21 руб..

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья А.Э. Шарипова