Резолютивная часть решения от 15 июля 2018 г. по делу № А27-441/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

Дело № А27- 441/2018
город Кемерово
16 июля 2018 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно – строительная компания», г. Новосибирск (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Центр термических технологий», г. Новокузнецк (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 19 012 171 руб. 58 коп. пени за просрочку выполнения работ по договору субподряда № ЛМ-23-Суб от 01 июня 2015года, руководствуясь статьями 49, п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. ст. 151, ст. ст. 110, 167-171, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Принять отказ истца от иска в части требований о взыскании с ответчика 7 512 114 руб. 72 коп. пени, начисленной за просрочку выполнения работ , предусмотренных Дополнительным соглашением № 1 от 01 июня 2015года к договору субподряда № ЛМ-23- Суб от 01.06.2015года и 8 153 547 руб. 32 коп. пени , начисленной за просрочку выполнения работ по дополнительному соглашению № 2 от 25 августа 2015года к договору субподряда № ЛМ-23-Суб от 01 июня 2015года.

Производство по делу в указанной части прекратить. В остальной части иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр термических технологий» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно

– строительная компания» 334 596 руб. 95 коп. пени, 20 778 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, всего - 355 374 руб. 95 коп.

В стальной части в иске отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно – строительная компания» справку на возврат из Федерального бюджета РФ 161 040 рублей госпошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 443 от 01.11.2017года.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня его принятия.

Судья О. С. Андуганова