Решение от 19 июня 2024 г. по делу № А40-15741/2024

Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ





Дело № А40-15741/24-107-101
20 июня 2024 года
г. Москва
Резолютивная часть решения объявлена 05 июня 2024 года.

Полный тест решения изготовлен 20 июня 2024 года.


Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Маховых Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-15741/24-107-101 по иску Минобороны России (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику АО "ГУОВ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании суммы неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по государственному контракту № 161718737626090942000000 от 09.08.2016 в размере 1 918 663,20 р., процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса в размере 2 147 559,72 р., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 783,52 р., при участии представителя истца: ФИО1, доверенность от 24.04.2023, паспорт, представителей ответчика: ФИО2, доверенность от 19.10.2023, паспорт, диплом,  



УСТАНОВИЛ:

Минобороны России (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с АО "ГУОВ" (далее – ответчик) суммы неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по государственному контракту № 161718737626090942000000 от 09.08.2016 в размере 1 918 663,20 р., процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса в размере 2 147 559,72 р., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 783,52 р.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований  по доводам отзыва, ссылаясь на пропуск истцом срока исковой давности в части требований о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса по государственному контракту до 29.12.2020 включительно.

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу о том, что требования подлежат частичному удовлетворению ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, между  Министерством обороны Российской Федерации и Акционерным обществом «Главное управление обустройства войск» заключен государственный контракт от 09.08.2016г. №1617187376262090942000000 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения, изготовление и монтаж озонаторной установки для очистки воды типа УОВ.00.000 по адресу: Краснодарский край, Горячеключевский район, п.Молькино, в/г 1» (шифр объекта Ю-21/15-68).

В соответствии с п.4.1 Контракта цена Контракта составляет 2 398 329 руб.

Согласно пункту 2.1 Контракта Генпроектировщик осуществляет разработку градостроительной документации в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, выполнение обследований, проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной документации, разработку проектной документации для строительства, реконструкции объекта в соответствии с условиями Контракта, в том числе раздела 16 Контракта, другими исходными данными, необходимыми для выполнения Генпроектировщиком работ.

Разделом 3 Контракта установлены сроки выполнения обязательств: проведение обследований, инженерных изысканий-15.09.2016; разработка градостроительной документации (градостроительного плана земельного участка), разработка проектной документации -10.11.2016; получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации -25.12.2016; подписание итогового акта выполненных работ-15.02.2017.

Контракт расторгнут 29.09.2023 по соглашению сторон.

По состоянию на дату расторжения Контракта обязательства по Контракту в полном объеме Генпроектировщиком не исполнены.

Согласно пунктам 2.1-2.3 Соглашения о расторжении Контракта от 29.09.2023 Генпроектировщиком получены денежные средства в сумме 1 918 663,20 руб.; работы по Контракту Генпроектировщиком не выполнялись; задолженность Генпроектировщикасоставляет в сумме 1 918 663,20 руб.

В соответствии с пунктом 3 Соглашения о расторжении указанная задолженность подлежит возврату на счет Государственного заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Соглашения о расторжении (до 06.10.2023).

По    настоящее    время    дебиторская    задолженность    в    сумме 1 918 663,20 руб. на счет Государственного заказчика не возвращена.

В связи с тем, что авансирование работ произведено Государственным заказчиком до расторжения Контракта, Генпроектировщиком работы в полном объеме не выполнены, Государственный заказчик в силу пункта 4 статьи 453, статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) вправе требовать с Генпроектировщика уплаченную сумму не отработанного аванса по правилам об обязательствах вследствие неосновательного обогащения.

Учитывая изложенное, сумма неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в размере 1 918 663,20 руб. должна быть перечислена Генпроектировщиком Государственному заказчику.

Согласно пункту 5.12 Контракта в случае неисполнения Генпроектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок, установленный пунктом 11.1 Контракта (31.12.2017), он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользованиеавансом), и к авансу (или к его соответствующей части) применяются правила статьи 823 ГК РФ о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ), действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

Аванс в сумме 1 918 663,20 руб. выплачен Генпроектировщику платежным поручением от 02.09.2016 № 178828.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса рассчитываются по формуле: (сумма аванса - стоимость зачтенных в счет выплаченного аванса выполненных работ) х размер ключевой ставки, установленный ЦБ РФ х 1/300 х количество дней пользования авансом.

По состоянию на дату расторжения Контракта выполненных Генпроектировщиком и зачтенных Государственным заказчиком в счет выплаченного аванса работ, не имеется, в связи с чем основания для уменьшения суммы выплаченного аванса в целях расчета процентов за пользование коммерческим кредитом отсутствуют.

Расчет процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса: (1 918 663,20 - 0,00) х 13% х 1/300 х 2583 (количество дней пользования авансом с 03.09.2016 по 29.09.2023) = 2 147 559,72 руб.

Однако, учитывая тот факт, что ответчиком  заявлено о пропуске истцом срока исковой давности  в части требований о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса по государственному контракту до 29.12.2020 включительно, и суд частично соглашается с пропуском истцом срока исковой давности по вышеуказанным требованиям, установленного положениями ст.ст.196-200 ГК РФ, в связи с чем, требования истца о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом подлежат удовлетворению за период с 30.12.2020 по 29.09.2023 в размере 834 746,40 руб.

Довод ответчика о продлении срока выполнения работ не принимается судом, так как не изменены условия п.4.1 Контракта о сроке его действия, что является основанием для взыскания процентов по коммерческому кредиту.

Согласно пункту 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ).

Согласно подпункту 5.13.3 пункта 5.13 Контракта в случае расторжения Контракта и взыскания Государственным заказчиком процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части), в порядке, установленном Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

Проценты за пользование чужими денежными средствами рассчитываются по формуле: сумма неотработанного аванса х размер ключевой ставки, установленный ЦБ РФ х 1/365 (366) х количество дней пользования чужими денежными средствами.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами: 1 918 663,20 х 13% х 1/365 х 7 (количество дней пользования с 07.10.2023 по 13.10.2023) = 4 783,52 руб.

Проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4 783,52 руб. должны быть перечислены Генпроектировщиком Государственному заказчику.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 



РЕШИЛ:

Взыскать с АО "ГУОВ" в пользу Минобороны России сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по государственному контракту № 161718737626090942000000 от 09.08.2016 в размере 1 918 663,20 р., процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса в размере 834 746,4 р., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 783,52 р. (всего задолженность, проценты в размере 2 785 193,12 р.).

В остальной части отказать в удовлетворении требований.

Взыскать с АО "ГУОВ" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 36 791 р.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.   



СУДЬЯ

М.В. Ларин