Решение от 16 октября 2018 г. по делу № А53-10412/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-10412/18
16 октября 2018 г.
г. Ростов-на-Дону


Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2018 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Великородовой И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «НОБЕЛЬ» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

о взыскании убытков

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «НОБЕЛЬ» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании упущенной выгоды

при участии:

от истца: представитель ФИО2, доверенность от 31.07.2017;

от ответчика: представитель ФИО3, доверенность от 27.06.2018,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области к обществу с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «НОБЕЛЬ» с требованием о взыскании убытков.

Определением суда от 13.08.2018 к рассмотрению принято встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «НОБЕЛЬ» о взыскании убытков.

Представитель истца в судебном заседании со ссылкой на положения статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил принять к рассмотрению требование о взыскании 2 035 071, 60 руб.

Право формулирования исковых требований является прерогативой истца, представленной ему в силу прямого указания закона, ходатайство истца суд нашел подлежащим удовлетворению.

Против удовлетворения встречного иска истец возражал, указал на ранее представленный в материалы дела отзыв, дополнительные пояснения.

Представитель ответчика настаивал на удовлетворении встречного иска о взыскании 880 645, 16 руб., в удовлетворении притязаний истца просил отказать, поддержал доводы, изложенные в ранее представленном отзыве, дополнительных пояснениях.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 03.10.2018 объявлялся перерыв до 09 часов 00 минут 09.10.2018, о чем сделано публичное извещение в информационно – телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области.

После окончания перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей сторон, поддержавших ранее изложенные правовые позиции.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца, ответчика, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

07.07.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (арендатор) и обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Нобель» (арендодатель) заключен договор аренды башенного крана № 10-2016.

В силу пункта 2.1 арендодатель обязуется предоставить одну единицу башенного верхне-поворотного крана с выстой подъема груза 60 метров и вылетом стрелы 56 метров, с машинистом башенного верхне-поворотного крана, осуществить его монтаж, как собственными силами так и силами привлеченных третьих лиц на высоту свободностоящего состояния 45 метров, за счет арендатора, осуществить телескопирование (выдвижение) как собственными и силами, так и силами привлеченных третьих лиц до высоты отметки 60 метров, за счет арендатора выполнить монтаж пристяжного крепления «предмета аренды» к зданию, как собственными силами, так и силами привлеченных третьих лиц, без учета стоимости элементов пристежки (пристяжные тяги от здания к башенному крану), за счет арендатора, и осуществить демонтаж как собственными силами, так и силами привлеченных третьих лиц, за счет арендатора, осуществлять обязательное ежемесячное техническое обслуживание крана, как собственными силами, так и силами привлеченных третьих лиц, за счет арендатора.

13.01.2017 сторонами составлен акт о передаче.

Согласно пункту 4.1 арендатор до начала производства монтажных работ берет на себя обязательства по разработке ППРк, проекта фундамента под башенный кран, выполнению работ по изготовлению и монтажу фундамента.

Согласно положениям пункта 5.1 договора срок доставки башенного крана на строительную площадку — 7 календарных дней с момента оплаты, получения уведомления о готовности фундамента под монтаж.

Пунктом 5.1.1 установлена обязанность арендатора: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора разработать ППРк, в течение 30 календарных дней с момента подписания договора разработать проект на фундамент под башенный кран, выполнить монтаж фундамента в течение 30 календарных дней после поставки анкеров на строительную площадку.

Согласно пункту 5.2 срок выполнения монтажа - 10 рабочих дней с момента оплаты и создания условий для монтажа.

В силу пункта 5.4 телескопирование крана до высоты отметки 60 метров производится в течение 3 рабочих дней с момента получения от арендатора соответствующего требования и выполнения им условий пункта 3.2.2. договора.

Ежемесячные арендные платежи составляют 260 000 руб. Ежемесячное техническое обслуживание - 50 000 руб. (пункты 3.1.6, 3.1.7).

18.11.2017 стороны заключили дополнительное соглашение, указав, что арендатор освобожден от бремени платы с 01.07.2017 по 18.11.2017.

Указывая на нарушение обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Нобель» срока телескопирования крана общество с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» обратилось в суд за отысканием убытков, явившихся следствием уплаты неустойки субподрядчику, бременем платы в рамках отношений по аренде опалубки, расходов на обогрев бетона.

Полагая, что истцом так же допущено ненадлежащее исполнение условий договора, ответчик обратился в суд со встречным требованием, заявляя о претерпевании неблагоприятных последствий в виде упущенной выгоды, обусловленной невозможностью получения прибыли от сдачи имущества в аренду в период с 01.10.2016 по 13.01.2017.

Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способами, причем эта статья также содержит указание на возможность применения иных способов, предусмотренных в законе.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Согласно части 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Одним из способов защиты гражданских прав в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации является возмещение убытков. Оно направлено на восстановление имущественного положения потерпевшего за счет имущества правонарушителя.

Гражданское законодательство исходит из принципа полного возмещения убытков потерпевшему, что прямо закреплено в пункте 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Из материалов дела следует, что воля истца направлена на возмещение реального ущерба, то есть расходов, направленные на восстановление нарушенного права лица.

Квалификацию требования о возмещении убытков необходимо проводить в рамках института гражданско-правовой ответственности.

Убытки являются наиболее распространенной мерой гражданско-правовой ответственности. Именно возмещение убытков является общим правилом наступления гражданско-правовой ответственности и применяется во всех случаях, если иное не предусмотрено законом или договором (пункт 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации). Особенности такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, заключаются в том, что ее применение предполагает дополнительное обременение неправой стороны, обременение, которое влечет для нее имущественные потери, которых она избежала бы при надлежащем исполнении обязательства. Убытки появляются в результате неправомерных действий (бездействия) одного лица, нарушающих права другого. Такие действия правом запрещаются, их причинение влечет возникновение охранительного правоотношения.

Несмотря на различия в определении понятия гражданско-правовой ответственности, необходимо выделять общие условия ее наступления. Совокупность таких условий, по общему правилу необходимых для возложения гражданско-правовой - состав гражданского правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из необходимых условий ответственности, как правило, исключает ее применение.

Согласно пункту 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. Если лицо несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности (например, пункт 3 статьи 401, пункт 1 статьи 1079 ГК РФ). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Как разъяснено в пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Таким образом, лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать: факт противоправного поведения нарушителя; наличие причинной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками; факт и размер требуемых убытков. Кроме того, лицо, требующее возмещения, должно доказать, что оно не содействовало увеличению убытков и приняло все меры к уменьшению наступивших убытков (пункт 1 статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Возмещение причиненных убытков напрямую зависит от эффективности деятельности потерпевшей стороны по доказыванию понесенных ею убытков. Требование о возмещении убытков накладывает на истца соответствующее бремя доказывания и предполагает активное процессуальное поведение.

В силу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки возмещаются в полном размере. Вместе с тем подлежат возмещению лишь прямые убытки, которые несет сторона в гражданском обороте. Косвенные убытки, напрямую не связанные с последствиями нарушения данного гражданского обязательства, взысканию не подлежат. Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать наличие подлежащих возмещению убытков, их размер и причинную связь между убытками и действиями лица, нарушившего обязательство, то есть наличие всех перечисленных элементов деликтной ответственности.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав материалы дела, принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу об отсутствии совокупности оснований для удовлетворения требования о возмещении убытков, якобы причиненных как истцу по первоначальному иску, так и по встречному.

Лицо, требующее возмещения, должно доказать, что оно не содействовало увеличению убытков и приняло все меры к уменьшению наступивших убытков.

Правоотношения в спорный период обусловлены взаимной волей сторон, взаимными уступками и взаимным виновным поведением (представленная суду взаимная переписка не позволяет сделать иного вывода).

Суд усматривает в субъективном поведении субъектов правоотношения содействие увеличению убытков и непринятию всех мер к их уменьшению.

Зная о допущенных нарушениях, ни одна из сторон не ставила вопрос о расторжении договора, не заявляла о привлечении контрагента к гражданско-правовой ответственности.

Суд приходит к выводу о том, что стороны не проявили необходимой степени заботливости и осмотрительности и не принял всех возможных мер к исключению неблагоприятных последствий.

Установив в рассматриваемой ситуации присутствие вины, как истца, так и ответчика, суд усматривает основание для отказа в удовлетворения взаимных исковых требований.

Кроме того, суд скептически относится к основным доводам истца, усматривая в них признаки косвенной причинности, что так же влечет в качестве последствия отказ в иске.

Находя встречное требование не подлежащим удовлетворению, суд, кроме прочего, считает необходимым отметить следующее.

Согласно разъяснению, данному в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу статьи 15 ГК РФ упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было.

При исчислении размера неполученных доходов первостепенное значение имеет определение достоверности (реальности) тех доходов, которые потерпевшее лицо предполагало получить при обычных условиях гражданского оборота. При определении размера упущенной выгоды должны учитываться данные, которые бесспорно подтверждают реальную возможность получения денежных сумм или иного имущества. При этом, ничем не подтвержденные расчеты о предполагаемых доходах не могут быть приняты во внимание.

Следовательно, при предъявлении исковых требований о взыскании упущенной выгоды истцу необходимо представить доказательства реальности получения дохода (наличия условий для извлечения дохода, проведения приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и пр.).

Истец в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал наличие возможности заключения договоров аренды, получения реального дохода.

Кроме того, суд усматривает и признаки обычного предпринимательского риска.

Из положений абзац 3 части 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации риск несут все субъекты предпринимательской деятельности. Риск определяется как психическое отношение субъекта к результату собственных действий или действий других лиц либо к результату объективно случайных действий (событий), выражающееся в осознанном допущении негативных имущественных последствий, их принятии и оценке. В основе предпринимательской деятельности лежит оценочный критерий оправданности совершаемых действий. Предпринимательский риск есть вероятностная категория, такая деятельность носит вероятностный характер, т.е. связана с неопределенностью, случайностью, стихийностью. При этом истец не воспользовался ни одним из доступных способов уменьшения предпринимательского риска. Поскольку для предпринимателя различные виды риска - нормальное состояние, нормальным должно считаться и терпимое отношение к неудачам, к праву на ошибку.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 49, 102, 110, 159, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 055 руб.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «НОБЕЛЬ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлины в размере 555 руб.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Решение суда по настоящему делу, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

СудьяВеликородова И. А.