Решение от 22 мая 2018 г. по делу № А43-9149/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-9149/2018

Нижний Новгород 22 мая 2018 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-164),


без вызова сторон


рассмотрел исковое заявление в порядке упрощенного производства

публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"

(ИНН:5260200603; ОГРН:1075260020043) дата регистрации: 28.06.2007

к обществу с ограниченной ответственностью "Лес"

(ИНН: <***>; ОГРН: <***>) дата регистрации: 23.07.2015

о взыскании 409 417,41 руб.

и у с т а н о в и л:

иск заявлен о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Лес" 409 417 руб. 41 коп. задолженности по договору от 14.03.2013 № 061- ТУ/5-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Требования основаны на статьях 309, 310, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком договорной обязанности по оплате услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Определением от 22.03.2018 исковое заявление было принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам было предоставлено время для направления доказательств и отзыва на исковое заявление, в соответствии с частью 2 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие надлежащее извещение сторон о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

На основании статей 226, 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассматривается в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Ответчик исковые требования не оспорил.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Стороны заключили договор от 14.03.2013 № 061- ТУ/5-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям договора ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (сетевая организация) обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (ООО «Феникс» - ныне ООО «Лес») к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого здания торгового назначения, расположенного по адресу: <...> земельный участок 2Л. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 10 договора технологического присоединения предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 670 391 руб. 12 коп. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 24.12.2012 № 74/1, и составляет 670 391 руб. 12 коп.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

-5 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора в сумме 33 519 руб. 56 коп.;

-95 процентов платы за технологическое присоединение в общей сумме 636 871 руб. 56 коп. вносятся на основании беспроцентной рассрочки платежа с условием ежеквартальной платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения, согласно графику платеже (приложение №1). Первый ежеквартальный платеж должен быть осуществлен в четвертом квартале 2013 года (пункт 11 договора от 14.03.2013 № 061- ТУ/5-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в редакции протокола от 14.03.2013 урегулирования разногласий.

Истец в полном объеме исполнил свои обязательства по договору от 14.03.2013 № 061- ТУ/5-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, что подтверждается актами: от 03.03.2014 №04Б00088 технологического присоединения, от 03.03.2014 разграничения эксплуатационной ответственности сторон, от 03.03.2014 разграничения балансовой принадлежности электрических сетей.

ООО «Феникс» обязательства по оплате исполнил не в полном объеме. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 20 мая 2016 года ООО «Феникс» прекратило свою деятельность путем присоединения к другому юридическому лицу – ООО «Лес» (выписка из ЕГРЮЛ от 06.03.2018).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 06.03.2018 местом нахождения ответчика ООО «Лес» является - г. Казань Республика Татарстан.

Пункт 4 статьи 36 АПК РФ закрепляет правило, согласно которому иск. вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен истцом в арбитражный суд по месту исполнения договора.

Из буквального содержания пункта 4 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не следует, каким образом в договоре должно быть указано место его исполнения.

При этом исполнение договора выражается в совершении действий, которые составляют его предмет, правила данной нормы подлежат применению только в том случае, если договор содержит прямое указание на место исполнения взятых сторонами обязательств.

Предметом этого договора является оказание ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" услуг по договору от 14.03.2013 № 061- ТУ/5-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям истца объекта ООО «Лес», находящегося на территории Нижегородской области: <...> земельный участок 2Л.

Местом исполнения обязательств по технологическому присоединению является нахождение объекта ответчика, расположенного на территории Нижегородской области.

Иного ответчиком в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказано.

Местом исполнения денежного обязательства является место зачисления денежных средств на счет кредитора, а не списания со счета должника, поскольку местом исполнения денежного обязательства при расчетах платежными поручениями является банк кредитора на основании ст. 316 ГК РФ (п. 3 Постановления от 19.04.1999 № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета»).

Таким образом, местом исполнения обязательств ООО «Лес» по оплате по договору является г. Нижний Новгород.

В связи с тем, что местом исполнения обязательств по договору является территория Нижегородской области, у истца имелось право выбора арбитражного суда, которому будет передан спор на рассмотрение.

На основании изложенного спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Нижегородской области.

Суд полагает, что между сторонами сложились отношения в рамках договора возмездного оказания услуг, регулируемые главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оценив фактические обстоятельства дела и представленные в материалы дела доказательства в целом в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит заявленные требования обоснованными.

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и тому подобное, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Нормы, регламентирующие договор о технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства, содержатся в Федеральном законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ) и в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Правила № 861 определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации (пункт 1 Правил).

Существенные условия договора о технологическом присоединении определены в пункте 16 Правил № 861.

Одним из необходимых условий договора технологического присоединения в соответствии с подпунктом "д" пункта 16 Правил № 861 является условие о размере платы за технологическое присоединение, который определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики.

В соответствии с пунктами 17 и 30 Правил № 861 размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов.

Согласно пунктам 7, 16, 23 приказа ФСТ от 23.10.2007 № 277-э/7 размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к территориальным распределительным сетям устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, определяется с учетом запрашиваемой заявителем категории надежности электроснабжения, в том числе с применением стандартизированных ставок платы за технологическое присоединение.

В силу абзаца третьего подпункта "в" пункта 16 Правил № 861 при нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплачивается неустойка, рассчитанная как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14.04.1995 № 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов устанавливают плату за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Как следует из договора о технологическом присоединении, стоимость технологического присоединения к электрическим сетям, осуществленного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», рассчитана в строгом соответствии с действующим законодательством.

Истец выполнил условия договора и осуществил действия по присоединению энергопринимающих устройств ответчика. Факт выполнения истцом работ не оспаривается ответчиком.

Ответчик оказанные истцом услуги в полном объеме не уплатил.

По расчету истца задолженность ответчика по оплате технологического присоединения на день принятия решения составляет 409 417 руб. 41 коп.

Доказательств исполнения обязательства по оплате услуг по технологическому присоединению, оказанных ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в рамках договора от 14.03.2013 № 061- ТУ/5-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, ООО «Лес» не представило.

Соответственно, требование о взыскании долга подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 11 188 руб. 35 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лес" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН:5260200603; ОГРН:1075260020043) 409 417 руб. 41 коп., а также 11 188 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий 15 дней со дня его принятия.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Судья С.Г. Окутин