Резолютивная часть решения от 29 сентября 2020 г. по делу № А08-3027/2020Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1000010_2708108 АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е Дело № А08-3027/2020 г. Белгород 29 сентября 2020 года Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Ю.Ю. Дробышева при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи, системы видеопротоколирования секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "БелГранитСтрой" (ИНН <***>, ОГРН<***>) к ООО "ЭкспертПроектСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в сумме 261 706 руб. 43 коп., процентов при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 20.04.2020 г.; от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования ООО "БелГранитСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить полностью. Взыскать с ООО "ЭкспертПроектСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "БелГранитСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 35 214,79 руб. неустойки по договору подряда № 40-02-2019 от 04.02.2019 г.; 52 352,45 руб. неустойки по договору подряда № 181-04-2019 от 15.04.2019 г.; 142 455,80 руб. неустойки по договору подряда № 342-10-2018 от 11.10.2018 г.; 31 683,39 руб. неустойки по договору подряда № 250-11-2017 от 08.11.2017 г., 8 236 руб. государственной пошлины. Начислить и взыскать с ООО "ЭкспертПроектСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "БелГранитСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму 23 102 руб., исходя из ключевой ставки Банка России, начиная с 20.03.2020 г. по день фактического исполнения обязательства. Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области. Судья Ю.Ю. Дробышев Суд:АС Белгородской области (подробнее)Истцы:ООО "БЕЛГРАНИТСТРОЙ" (подробнее)Ответчики:ООО "ЭкспертПроектСтрой" (подробнее)Судьи дела:Дробышев Ю.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
