СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 декабря 2023 г. по делу № А41-39331/2023

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

39_15040720

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-39331/23
12 декабря 2023 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ТестСПб" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании задолженности по оплате за выполненные строительно-монтажные работы по Договору подряда от 18.08.2021 № 1/ТестСПб/СИ в размере 18 804 481 рублей 11 копеек, пени за нарушение установленного договором срока оплаты работ в размере 752 179 рублей 24 копеек,

по встречному исковому заявлению ООО «Тест СПб» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО «Стройинжиниринг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 1/ТестСПб/СИ от18.08.2021г. и дополнительному соглашению № 1 от 05.07.2022г. к договору в сумме 18 775 743 руб. 17 коп., штрафа в размере 2 745 161 руб. 61 коп.,

при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «Тест СПб» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО «Стройинжиниринг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по оплате за выполненные строительно-монтажные работы по Договору подряда от 18.08.2021 № 1/ТестСПб/СИ в размере 18 804 481 рублей 11 копеек, пени за нарушение установленного договором срока оплаты работ в размере 752 179 рублей 24 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 120 873 руб. 00 коп.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Стройинжиниринг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО «Тест СПб» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 1/ТестСПб/СИ от18.08.2021г. и по дополнительному соглашению № 1 от 05.07.2022г. к договору в сумме 1 587 958 руб. 14 коп., штраф в размере 2 745 161 руб. 61 коп.

В остальной части встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова