Резолютивная часть решения от 28 ноября 2022 г. по делу № А74-3845/2022Арбитражный суд Республики Хакасия (АС Республики Хакасия) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 100208_2469459 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А74-3845/2022 г. Абакан 28 ноября 2022 года Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, в открытом судебном заседании рассмотрел исковое заявление муниципального казённого учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 386 498 рублей 40 копеек пени за просрочку исполнения муниципального контракта № 34А/19 от 04.07.2019, встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» к муниципальному казённому учреждению города Абакана «Архитектура и градостроительство» о взыскании 617 150 рублей 23 копейки неустойки за просрочку оплаты исполнения муниципального контракта № 34А/19 от 04.07.2019. Руководствуясь статьями 49, 150, 110, 166 – 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 1. Отказать в первоначальном иске. 2. Взыскать с муниципального казённого учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» в доход федерального бюджета 26 865 (двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей государственной пошлины. 3. Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с муниципального казённого учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» 349 718 (триста сорок девять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 47 копеек, а также 8 694 (восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 37 копеек расходов по оплате государственной пошлины. Отказать в удовлетворении остальной части иска. 4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строймастер» из федерального бюджета 3 349 (три тысячи триста сорок девять) рублей государственной пошлины уплаченной платёжным поручением от 22.06.2022 № 1199. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. Судья А.В. Лиходиенко Суд:АС Республики Хакасия (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение города Абакана "Архитектура и градостроительство" (подробнее)Ответчики:ООО "Строймастер" (подробнее)Судьи дела:Лиходиенко А.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
