Резолютивная часть решения от 2 апреля 2019 г. по делу № А45-435/2019

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве



35/2019-67831(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я


Дело № А45-435/2019
г. Новосибирск
3 апреля 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой С.А., при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области (ОГРН 1025406428189), р.п. Чаны, Новосибирская область, к обществу с ограниченной ответственностью "Новые технологии строительства" (ОГРН 1165476086907), г. Куйбышев, о взыскании неустойки в размере

2 794 453 руб. 26 коп.

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:


взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии строительства" (ОГРН 1165476086907) в пользу администрации рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области (ОГРН 1025406428189) неустойку в размере 1 397 226 руб. 63 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии строительства" (ОГРН 1165476086907) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 26 972 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья С.А. Исакова



Суд:

АС Новосибирской области (подробнее)

Истцы:

Администрация рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области (подробнее)

Ответчики:

ООО "Новые технологии строительства" (подробнее)

Судьи дела:

Исакова С.А. (судья) (подробнее)