Резолютивная часть решения от 15 февраля 2022 г. по делу № А03-8096/2021Арбитражный суд Алтайского края (АС Алтайского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1000100133_1400870 АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А03-8096/2021 г. Барнаул 15 февраля 2022 года Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление акционерного общества специализированного застройщика «Барнаулкапстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 656031, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «СК СТРОЙПАНОРАМА» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 656922, <...>) о взыскании 290935 руб. 29 коп. неустойки за период с 02.12.2020 по 15.03.2021 за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 109/20-9 от 30.09.2020, при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2 по доверенности от 20.07.2021, от ответчика – ФИО3 по доверенности от 24.09.2021. Руководствуясь ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд РЕШИЛ Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Стройпанорама» (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества специализированного застройщика «Барнаулкапстрой» (ОГРН <***>) 145467 руб. 65 коп. неустойки. В остальной части требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Стройпанорама» (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 4409 руб. государственной пошлины. Взыскать с акционерного общества специализированного застройщика «Барнаулкапстрой» (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 4409 руб. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения. Судья М.А. Кулик Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.01.2022 3:24:13 Кому выдана Кулик Максим Алексеевич Суд:АС Алтайского края (подробнее)Истцы:АО СЗ "Барнаулкапстрой" (подробнее)Ответчики:ООО "СК Стройпанорама" (подробнее)Судьи дела:Кулик М.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
