Резолютивная часть решения от 14 июня 2022 г. по делу № А84-4793/2021Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1009_282986 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть дело № А84-4793/2021 14 июня 2022 года город Севастополь Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Первоначальный иск Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм» в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку в размере 100 000 рублей. В остальной части первоначальный иск оставить без удовлетворения. Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм» удовлетворить частично. Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм» неустойку в размере 144 283,91 рубля, а также расходы на оплату госпошлины в размере 31 420 рублей. В остальной части встречный иск оставить без удовлетворения. В результате произведенного зачета требований, взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм» неустойку в размере 44 283,91 рубля, а также расходы на оплату госпошлины в размере 31 420 рублей. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм» в доход федерального бюджета 9 201 рубль госпошлины за рассмотрение первоначального иска. Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» в доход федерального бюджета 28 479 рублей госпошлины за рассмотрение первоначального иска. Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя. Судья А.С. Погребняк Код доступа к материалам дела: Суд:АС города Севастополь (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО Алгоритм (подробнее)Судьи дела:Погребняк А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
