Решение от 14 февраля 2024 г. по делу № А08-2230/2023Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 210100063_5582086 АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я Дело № А08-2230/2023 г. Белгород 14 февраля 2024 года Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН<***>) к ООО "ПСК "БелЭнергоСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту от 07.06.2021 года № 13/494 на выполнение проектных и изыскательных работ по корректировке проекта в составе и в соответствии с заданием на проектирование по объекту: «Строительство многофункциональной спортивной арены на 10 000 зрительских мест в г. Белгороде» в размере 3 359 050 руб. 70 коп., при участии в судебном заседании представителей: от истца: ФИО2, доверенность от 26.12.2023 г.; от ответчика: Нелепа А.В. доверенность от 09.01.2024 г., руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции В удовлетворении исковых требований ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ПСК "БелЭнергоСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту от 07.06.2021 года № 13/494 на выполнение проектных и изыскательных работ по корректировке проекта в составе и в соответствии с заданием на проектирование по объекту: «Строительство многофункциональной спортивной арены на 10 000 зрительских мест в г. Белгороде» в размере 3 359 050 руб. 70 коп., отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области. Судья А.В. Петряев Суд:АС Белгородской области (подробнее)Истцы:ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" (подробнее)Ответчики:ООО "Проектно-Строительная Компания "БелЭнергоСтрой" (подробнее)Судьи дела:Петряев А.В. (судья) (подробнее) |
