Резолютивная часть решения от 10 октября 2017 г. по делу № А41-60300/2017

9_6330222

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-60300/2017
г. Москва
10 октября 2017 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-60300/2017 по иску Акционерного общества «Система-Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 301320, <...>) к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная электросетевая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 115114, <...>) о взыскании 3306 руб. 84 коп. неустойки по договору строительного подряда № М927205 от 18.10.2013 за период 11.02.2015 по 25.02.2015,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 115114, <...>) в пользу Акционерного общества «Система-Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 301320, <...>) 3306 (три тысячи триста шесть) руб. 84 коп. неустойки по договору строительного подряда № М927205 от 18.10.2013.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 115114, <...>) в доход федерального бюджета 2000 (две тысячи) руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья П.И. Машин