СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 июля 2022 г. по делу № А84-7626/2021

Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1009_292650

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

дело № А84-7626/2021
14 июля 2022 года
город Севастополь

Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Первоначальный иск Общества с ограниченной ответственностью «Южный город» удовлетворить.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (г. Севастополь, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Южный город» (Республика Крым, г. Симферополь; ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 1 000 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 2 000 рублей, а также судебные расходы в размере 30 000 рублей.

Встречный иск Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Южный город» (Республика Крым, г. Симферополь; ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (г. Севастополь, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в общем размере 264 056,58 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Южный город» (Республика Крым, г. Симферополь; ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 7 591 рубль госпошлины.

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (г. Севастополь, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 2 267 рублей госпошлины.

В результате произведенного зачета требований в части взыскания неустойки, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Южный город» (Республика Крым, г. Симферополь; ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (г. Севастополь, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в общем размере 263 056,58 рублей.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Код доступа к материалам дела:

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя.

Судья А.С. Погребняк