Резолютивная часть решения от 19 марта 2024 г. по делу № А50П-713/2023

55/2024-2262(1)


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТОЯННОЕ СУДЕБНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АРБИТРАЖНОГО

СУДА ПЕРМСКОГО КРАЯ В Г. КУДЫМКАРЕ ул. Лихачева, 45, Кудымкар, 619000, www.perm.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А50П-713/2023
19 марта 2024 года
город Кудымкар


Арбитражный суд в составе судьи Данилова Андрея Анатольевича, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб- конференции дело по исковому заявлению муниципального казённого учреждения «Отдел капитального строительства Кудымкарского муниципального округа Пермского края» (ул. Пермяцкая, д. 47, г. Кудымкар, Пермский край, 619000, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (Первомайский <...>, г. Петрозаводск, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании провести процедуру сдачи-приёмки выполненных работ, представить результат выполнения работ, взыскании 1 036 217,00 руб. неустойки с продолжением начисления неустойки с 05 октября 2023 г. до момента фактического исполнения обязательства

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (Первомайский <...>, г. Петрозаводск, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании с МКУ «Отдел капитального строительства Кудымкарского муниципального округа Пермского края» неустойки за период с 02.10.2022 года по 21.08.2023 года в размере 406458,00 рублей.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – руководитель МКУ «Отдел капитального строительства города Кудымкара»; ФИО3 – доверенность № 11 от 15.11.2023 года в деле;

от ответчика: ФИО4 – доверенность в деле;

Руководствуясь статьями 168-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального казённого учреждения «Отдел

капитального строительства Кудымкарского муниципального округа Пермского края» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казённого учреждения «Отдел капитального строительства города Кудымкара» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за период с 01 июля 2021 года по 31 марта 2022 года в размере 396 615,00 рублей.

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 2705 рублей 70 копеек.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» удовлетворить.

Взыскать с муниципального казённого учреждения «Отдел капитального строительства города Кудымкара» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за период с 02.10.2022 года по 21.08.2023 года в размере 406458 рублей 00 копеек, а так же расходы по уплате государственной пошлины 11129 рублей.

Произвести зачет встречных денежных сумм. В результате произведенного зачета взыскать с муниципального казённого учреждения «Отдел капитального строительства города Кудымкара» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 9843 рубля 00 копеек, а так же расходы по уплате государственной пошлины 11129 рублей.

Обществу с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению № 153 от 20.10.2023 года государственную пошлину в сумме 2501 рубль. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), через арбитражный суд, принявший решение.

Судья А.А. Данилов