Резолютивная часть решения от 10 июля 2018 г. по делу № А40-113806/2018

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть по делу, рассмотренному в порядке упрощённого

производства)

дело № А40-113806/18-113-813
г. Москва
11 июля 2018 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи А.Г.Алексеева

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело

по исковому заявлению ПАО «МОЭСК» к ответчику ООО «Энергосеть»

о взыскании неустойки в размере 112 431,82 рублей по договору строительного подряда от 17 апреля 2017 г. № 92/ЭС/2017 по выполнению и сдаче заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: «Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. 01-0,4 кВ в ТП 18740 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка в ТП 18740 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: <...> для нужд МКС - филиала ПАО «МОЭСК», рассчитанных за период с 21 июня 2017 г. по 27 марта 2018 г.

без вызова лиц, участвующих в деле

Руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :

1.         Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергосеть» (ОГРН <***>) в пользу публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ОГРН <***>):

неустойку в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

расходы на плату государственной пошлины в размере 4 373 (четыре тысячи триста семьдесят три) рубля.

2.         Решение может быть обжаловано в установленный законом срок.



Судья                                                                                                                   А.Г.Алексеев