СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 мая 2020 г. по делу № А84-3471/2019

Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1148_118461

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

город Севастополь «06» мая 2020 года Дело № А84-3471/19

Арбитражный суд города Севастополя

В составе: судьи Архиповой С.Н.,

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» (г. Москва, ОГРН <***>)

к Государственному бюджетному учреждению «Дирекция капитального строительства» (ОГРН <***>, г. Севастополь),

о признании незаконным требования Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства» № 5007 от 25.07.2019 об уплате неустойки (пени) и штрафа в размере 38 437 395,76 рублей,

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110,167 –170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Признать незаконным и отменить требование Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства» № 5007 от 25.07.2019 об уплате неустойки (пени) и штрафа в размере 38 437 395,76 рублей.

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» расходы по оплате госпошлины в сумме 6 000 руб..

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

Судья С.Н. Архипова