Резолютивная часть решения от 11 сентября 2024 г. по делу № А07-13710/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-13710/23
г. Уфа
12 сентября 2024 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные

электрические сети" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей "Союз строителей

Республики Башкортостан" (ИНН <***>, ОГРН <***>) третье лицо:

-общество с ограниченной ответственностью

"РегиональнаяЭнергоСтроительнаяКомпания" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

- конкурсный управляющий ФИО2 (ИНН <***>) о взыскании неустойки в размере 284 924 руб. 79 коп.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей "Союз строителей Республики Башкортостан" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу "Башкирские распределительные электрические сети" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 284 924 руб. 79 коп., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 8 698 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Э.Р. Шамсутдинов