Резолютивная часть решения от 22 июня 2022 г. по делу № А32-36450/2021

Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Резолютивная часть решения суда от 22.06.2022г.

по делу № А32-36450/2021

Суд в составе: судьи Миргородской О.П.

Руководствуясь статьями 41, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Вел Инжиниринг» (ИНН <***>) г. Ростов-на-Дону в пользу МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» (ИНН <***>) г. Сочи неустойку за нарушение сроков выполнения работ по этапу № 1 в размере 5 875 рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения работ по этапу № 2 в размере 5 438 рублей 52 копейки, штраф в размере 5 000 рублей за неисполнение принятых обязательств по предоставлению обеспечения.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» (ИНН <***>) г. Сочи в пользу ООО «Вел Инжиниринг» (ИНН <***>) г. Ростов-на-Дону сумму задолженности за выполненные работы в размере 1 394 492 руб. 15 коп.

Посредством зачета взыскать с МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» (ИНН <***>) г. Сочи в пользу ООО «Вел Инжиниринг» (ИНН <***>) г. Ростов-на-Дону денежные средства в размере 1 378 178,63 рублей.

Взыскать с МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» (ИНН <***>) г. Сочи в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 785 руб. 79 коп.

Взыскать с ООО «Вел Инжиниринг» (ИНН <***>) г. Ростов-на-Дону в доход федерального бюджета 631 руб. 13 коп. государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.П. Миргородская