Резолютивная часть решения от 8 августа 2017 г. по делу № А03-24505/2014

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина 76, тел. 61-92-78 http://www.altai-krai.arbitr.ru е-mail: а03.info@arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А03-24505/2014
г. Барнаул
09 августа 2017 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

- по иску администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер», г. Барнаул (ОГРН <***>) о взыскании 18 737 311 руб. 92 коп. неустойки,

- по иску Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск, к Алтайскому государственному унитарному предприятию «Алтайстройзаказчик», г. Барнаул (ОГРН <***>) о взыскании 2 868 015 руб. 62 коп. излишне уплаченных денежных средств, 60 629 руб. 85 коп. неосновательно полученного вознаграждения за выполнение функций заказчика – застройщика,

-по иску общества с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер» к Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск о взыскании 2 149 196 руб. 99 коп. долга,

- по иску администрации города Новоалтайска Алтайского края к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер» о расторжении муниципального контракта № 24 от 27.11.2012,

при участии в судебном заседании:

от истца (администрации г. Новоалтайск) – ФИО2 (доверенность, паспорт), ФИО3 (доверенность, паспорт);

от ответчика по первоначальному иску – ФИО4 (доверенность, паспорт);

от третьего лица - (Комитет Администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике) – не явился, извещен;

от АКГУП «Алтайстройзаказчик» - ФИО5 (доверенность, паспорт);

На основании статей 309, 330, 404 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137, пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края

Р Е Ш И Л :

Принять отказ истца - администрации города Новоалтайска Алтайского края от иска к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер» о расторжении муниципального контракта № 24 от 27.11.2012, производство по делу в указанной части прекратить.

Признать обоснованными требования администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер», г. Барнаул (ОГРН <***>) о взыскании 722 586 руб. 15 коп. неустойки.

В удовлетворении требований о взыскании неустойки в оставшейся части отказать.

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер» к Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск о взыскании 2 149 196 руб. 99 коп. долга.

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер», г. Барнаул (ОГРН <***>) 1 426 610 руб. 84 коп. долга, 195 562 руб. 50 коп. расходов по проведению экспертиз.

В удовлетворении иска Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск (ОГРН <***>) к Алтайскому государственному унитарному предприятию «Алтайстройзаказчик», г. Барнаул (ОГРН <***>) о взыскании 2 868 015 руб. 62 коп. излишне уплаченных денежных средств, 60 629 руб. 85 коп. неосновательно полученного вознаграждения за выполнение функций заказчика – застройщика отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер», г. Барнаул (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 3 098 руб. 12 коп. государственной пошлины.

Взыскать с Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центр независимой профессиональной экспертизы «Алтай – Эксперт» (ОГРН <***>) 210 000 руб. за проведение экспертизы.

Взыскать с Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алтайский центр строительно – технической экспертизы» 500 руб. за проведение экспертизы.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Н. Пашкова