Решение от 16 марта 2021 г. по делу № А12-30034/2020

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Волгоград Дело №А12-30034/2020

«16» марта 2021 года

Резолютивная часть решения оглашена 9 марта 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 16 марта 2021 г.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б. рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Чибис" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании штрафа в размере 220 105 руб. 90 коп., а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 7 382 руб.

В судебном заседании приняли участие:

стороны – не явились, извещены.

Унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – истец, УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов») обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Чибис» (далее – ООО "Чибис", ответчик) о взыскании штрафа в размере 220 105 руб. 90 коп.

Стороны, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей не обеспечили. Ответчик отзыв в материалы не представил.

Изучив представленные документы, оценив доводы сторон, арбитражный суд

установил:

17 апреля 2017 года между УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (Заказчик) и ООО "Чибис" (Подрядчик) заключен договор №642605-ВО-ПСД-2017 на оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке проектносметной документации с целью проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектом культурного наследия, в том числе, дома №15 по ул. Чайковского г.Волжский.

В ходе проведенной прокуратурой г. Волжского проверки выявлено, что разработанная проектно-сметная документация не соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а именно, в указанной проектно-сметной документацией не учтены работы по капитальному ремонту части здания, в котором расположено нежилое помещение, закрепленное за муниципальным учреждением «Волжский музейно-выставочный центр», являющейся неотъемлемой частью данного многоквартирного дома.

В соответствии с п.7.1 Договора Исполнитель гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в проектной сметной документации, выявленных в период гарантийного срока.

Согласно п.7.2 Договора гарантийный срок на проектно-сметную документацию начинается с даты подписания окончательного акта сдачи- приемки и составляет 60 календарных месяцев.

На основании представления прокуратуры г. Волжского и в соответствии с п.7.1 Договора региональный оператор направил в адрес ООО «Чибис» уведомление №4207и от 24.05.2019 о необходимости в срок до 15.06.2019 представить в адрес УНО «Региональный фонд капремонта» откорректированную проектно-сметную документацию на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома.

20.09.2019 повторно направлено уведомление о необходимости представить в срок до 11.10.2019 в адрес УНО «Региональный фонд капремонта» откорректированную проектно-сметную документацию на капитальный ремонт дома №15 по ул. Чайковского г.Волжский Волгоградской области.

Откорректированная проектно-сметная документация не представлена.

В соответствии с п.8.3 Договора в случае отказа от устранения выявленных недостатков либо при нарушении п.7.9 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от цены Договора.

Цена договора составляет 775 304 (семьсот семьдесят пять тысяч триста четыре) руб.

Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по договору производится Исполнителем на основании претензии (уведомления, письма) Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на счет Заказчика.

Региональный оператор направил в адрес ООО «Чибис» претензию №8718и от 18.10.2019 об уплате штрафа в размере 155 060 руб. 80 коп. Ответчиком в добровольном порядке оплата не произведена, возражения по направленной претензии региональному оператору не представлены.

29 августа 2018 года между УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (Заказчик) и ООО «Чибис» (Исполнитель) заключен договор №1030005-В0-Псд-2018 на оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с обеспечением проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Волгоградской области: г. Дубовка, расположенных по адресам: ул. Краснознаменная, д.46, ул. Московская, д.34, ул. Московская, д.36, г. Волжский, расположенных по адресам: пр-кт им. Ленина, д.93, пр-кт им. Ленина, д.95, ул. Комсомольская, д.45, ул. Молодежная, д.24, ул. Набережная, д.73 (в редакции дополнительного соглашения №1).

В соответствии с п.3.1. работы по разработке исполнителем ПСД, получение всех согласований разработанной ПСД в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе согласования с Заказчиком должны быть завершены в течении 20 календарных дней с даты заключения договора.

Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения этапов выполнения работ по настоящему договору (промежуточные) сроки определяются в соответствии с графиком выполнения работ по форме, согласно приложению №5 к настоящему договору.

В соответствии с п.4.2.1. Исполнитель обязан выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями Технического задания, условиями настоящего договора, требованиями действующего законодательства РФ, в том числе Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, федеральных законов, постановлений Правительства, санитарного законодательства РФ, строительных норм и правил, в части, не противоречащей действующему законодательству.

Согласно календарному графику разработка проектно-сметной документации с обеспечением проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...>, должна быть завершена до 05.11.2018.

Однако на 27.02.2019 г. Исполнитель проектно-сметную документацию, а также положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости Заказчику не представил.

Указанные обстоятельства подтверждаются служебной запиской отдела сопровождения проектно-сметной документации.

Заказчик вправе расторгнуть либо изменить договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней, в том числе установленные пунктом 3.1. договора и графиком выполнения работ.

В соответствии с п. 13.2.2, договора, ч. 2 ст. 715, ст. 450.1 ГК РФ, абз. «е» п.226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615 в связи с нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ (этапа работ) продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов региональный оператор уведомил ООО «ЧИБИС» об отказе от исполнения договора №1030005-В0- ПСД-2018 от 29.08.2018 в одностороннем порядке.

Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления уведомления.

Датой расторжения договора является 02.04.2019 г.

В соответствии с п.10.2.9 за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение Исполнителем условий договора, влекущее за собой расторжение договора в соответствии с разделом 11 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику однократно штраф в размере 10% от стоимости услуг по договору.

Таким образом, ответчик обязан оплатить истцу штраф в размере 65 045,10 руб., ввиду расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 13.2.2 Договора.

В соответствии с абз.2 п. 13.3 Договора стороны договорились, что письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора может быть направлено заказчиком по адресу электронной почты исполнителя, указанному в договоре, либо в реестре квалифицированных подрядных организаций, в данном случае Исполнитель считается надлежащим образом уведомленным.

В уведомлении об отказе от исполнения договора №1030005-В0- ПСД-2018 от 29.08.2018 (исх.№1797и от 06.03.2019), направленным по электронной почте, указанной в договоре и в реестре квалифицированных подрядных организаций, были предъявлены требования о добровольной оплате штрафа по договору. Таким образом, уведомление, содержащее требование о добровольной оплате штрафа, одновременно являлось досудебной претензией. Оплата штрафных санкций до настоящего времени не произведена.

Решением от 18.04.2019 №03-8/2743 УФАС по Волгоградской области на основании заявления УНО «Региональный фонд капремонта» ООО «Чибис» включено в реестр недобросовестных подрядных организаций за нарушение условий договора № 1030005-В О-ПС Д-2018 от 29.08.2018.

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п.1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу п.1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком обстоятельства, изложенные в иске, не оспорены.

На основании вышеизложенного исковые требования истца подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Чибис" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН <***>, ОГРН <***>) штраф в размере 220 105 руб. 90 коп., а также 7 382 руб. в счёт возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Чибис" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 20 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Л.В. Напалкова