Резолютивная часть решения от 26 февраля 2018 г. по делу № А41-92387/2017

50_6816852

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-92387/17
27 февраля 2018 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе:

Председательствующего судьи О.Н. Верещак ,при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "СПЕЦСТРОЙМАШ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН <***>, ОГРН <***>), Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района Московской области ( ОГРН <***> ) , о взыскании неустойки по муниципальному контракту,

При участии в судебном заседании- согласно протоколу

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района Московской области в пользу ООО «СпецСтройМаш» неустойку в размере 31 509 846 руб. 15 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 180 549 руб. 00 коп.

При недостаточности или отсутствии денежных средств у Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района Московской области взыскание произвести субсидиарно с Администрации Пушкинского муниципального района Московской области за счет казны Пушкинского муниципального района Московской области.

Исполнительный лист выдать в порядке ст. 319 АПК РФ.

Настоящее решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья О.Н. Верещак