Резолютивная часть определения от 19 января 2026 г. АС Приморского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, <...> ОПРЕДЕЛЕНИЕ об отмене судебного приказа

Дело № А51-21432/2025
г. Владивосток
20 января 2026 года
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Мамаевой Н.А.,

рассмотрев возражения общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Скф "Крит" относительно исполнения судебного приказа, выданного по заявлению акционерного общества "Сталепромышленная компания" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата государственной регистрации: 20.07.2006, 620066, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ АКАДЕМИЧЕСКАЯ, Д. 18, ОФИС 430, Банковские реквизиты: КПП 272345001 р/с <***> Банк ГПБ (АО) Корр.счет 30101810200000000823 БИК 044525823)

к должнику – общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Скф "Крит" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата государственной регистрации: 20.07.2016, 693004, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 441А/1, ОФИС 214)

на взыскание договорной неустойки (пени) в размере 284 523,93 руб. за период с 22.07.2025г. по 25.09.2025г., 9 613 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Скф "Крит" поданы возражения относительно исполнения судебного приказа от 29.12.2025, согласно которым должник с задолженностью не согласен.

Подача должником возражений относительно исполнения судебного приказа в силу части 4 статьи 229.5 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного приказа.

Руководствуясь статьей 184, частью 4 статьи 229.5 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

о п р е д е л и л:

Отменить судебный приказ от 29.12.2025 о взыскании с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Скф "Крит" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата государственной регистрации: 20.07.2016, 693004, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, Г ЮЖНО- САХАЛИНСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 441А/1, ОФИС 214) в пользу акционерного общества "Сталепромышленная компания" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата государственной регистрации: 20.07.2006, 620066, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ АКАДЕМИЧЕСКАЯ, Д. 18, ОФИС 430, Банковские реквизиты: КПП 272345001 р/с <***> Банк ГПБ (АО) Корр.счет 30101810200000000823 БИК 044525823) договорную неустойку в размере 284 523 (двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать три) рубля 93 копейки за

период с 22.07.2025г. по 25.09.2025г., расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 613 рублей.

Разъяснить взыскателю, что заявленное им требование может быть предъявлено в порядке искового производства либо производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

Копии определения суда об отмене судебного приказа направить взыскателю и должнику.

Судья Мамаева Н.А.