Резолютивная часть решения от 20 февраля 2023 г. по делу № А07-4616/2021

1 2111213_6254288



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-4616/2021
г. Уфа
20 февраля 2023 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи

Исхаковой А. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Рамазановой А.М., рассмотрел дело по иску государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени Мажита Гафури (ИНН: 0274035291, ОГРН: 1030203896700) к обществу с ограниченной ответственностью Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» (ИНН: 0277051220, ОГРН: 1030204433896); третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерство культуры Республики Башкортостан (ИНН: 0275071849, ОГРН: 1100280037054), Министерство финансов Республики Башкортостан (ИНН: 0274034308, ОГРН: 1030203917622), общество с ограниченной ответственностью «Промстройинжиниринг» (ИНН: 2312227579, ОГРН: 1152312004514; о взыскании 19 956 405 руб. неустойки (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований),

по объединенному делу по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» (ИНН 0277051220, ОГРН 1030204433896) к Государственному бюджетному учреждению культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени Мажита Гафури (ИНН 0274035291, ОГРН 1030203896700) о взыскании долга в размере 24 890 047 руб. 69 коп., 1 139 304 руб. 52 коп. неустойки (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований),

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени Мажита Гафури отказать.


Взыскать с государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени Мажита Гафури (ИНН: 0274035291, ОГРН: 1030203896700) в доход федерального бюджета 22 624 руб. государственной пошлины.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» удовлетворить частично.

Взыскать с государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени Мажита Гафури (ИНН 0274035291, ОГРН 1030203896700) в пользу общества с ограниченной ответственностью Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» (ИНН 0277051220, ОГРН 1030204433896) 24 890 047 руб. 69 коп. долга, 29 979 руб. 63 коп. неустойки.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени Мажита Гафури (ИНН 0274035291, ОГРН 1030203896700) в доход федерального бюджета 146 619 руб. 92 коп. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья А.А. Исхакова