СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 23 ноября 2023 г. по делу № А50-3166/2023

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

100618_4609180

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г.Пермь 23.11.2023 № А50-3166/2023

по первоначальному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Управление строительства Пермской ГРЭС» (ОГРН <***>, ИНН <***>, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Реформа - Инжиниринг» (620041, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неосновательного обогащения по договору строительного субподряда,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Реформа - Инжиниринг» (620041, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Управление строительства Пермской ГРЭС» (ОГРН <***>, ИНН <***>, <...>)

о взыскании неустойки по договору строительного субподряда,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования оставить без рассмотрения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Управление строительства Пермской ГРЭС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 64 293 руб., уплаченную по платежному поручению от 03.02.2023 № 126.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление строительства Пермской ГРЭС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Реформа - Инжиниринг» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 6 332 862 руб. 08 коп. за период с 20.07.2021 по 17.07.2023, судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 139 780 руб.

Продолжить начисление неустойки на сумму основного долга (7 577 846 руб. 60 коп. по состоянию на 17.07.2023) исходя из двукратной ключевой ставки Центрального Банка РФ, действующей в соответствующие периоды, начиная с 18.07.2023 по день фактического исполнения обязательства по оплате основного долга, но не более 23 355 971 руб. 73 коп. в общей сумме.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья М.М. Лаптева